臺灣高等法院臺南分院刑事判決113年度重上更一字第36號上 訴 人即 被 告 王君南選任辯護人 包漢銘律師
林仲豪律師上列上訴人因違反貪污治罪條例案件，不服臺灣雲林地方法院108年度訴字第203號中華民國109年8月7日第一審判決（起訴案號：臺灣雲林地方檢察署106年度偵字第7033號、107年度偵字第1611號），提起上訴，本院判決後，經最高法院發回更審，本院判決如下：
主 文原判決關於王君南部分，撤銷。
王君南幫助非公務員犯貪污治罪條例第十一條第一項之交付賄賂罪，處有期徒刑伍月，褫奪公權壹年。
犯 罪 事 實
一、楊景州（業因犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂等罪，經判處應執行有期徒刑6年8月，褫奪公權4年確定）於民國104年5月起至106年底，擔任雲林縣○○鄉公所（下稱○○鄉公所）建設課課長，為依法令服務於地方自治團體所屬機關，而具有法定職務權限之公務員，關於○○鄉公所公共建設之決策與執行，屬其職務範圍。吳上風（原名吳家豪，業因共同非公務員犯貪污治罪條例第11條第1項之交付賄賂罪，經判處有期徒刑6月，褫奪公權1年確定）、吳燦欽（業因共同非公務員犯貪污治罪條例第11條第1項之交付賄賂罪，經判處有期徒刑10月，褫奪公權2年確定）為○○營造股份有限公司（負責人蔡玉紂，址設高雄市○鎮區○○路00巷0號，下稱○○營造）之實際管理人（職稱分別為工務經理、技師）。王君南為○○科技股份有限公司（原址設臺中市○○區○○○路0段000號，下稱○○公司）之實際負責人。張榮峰（經原審判決無罪確定）為執業建築師，為張榮峰建築師事務所負責人。
二、○○鄉公所為興建○○鄉行政中心，於95年11月17日與張榮峰建築師事務所簽訂委託規劃設計監造契約，由張榮峰建築師事務所負責○○鄉行政中心之設計、監造，再由○○鄉公所依政府採購法辦理「○○鄉行政中心興建工程」（下稱本件工程）採購案之公開招標，於103年7月1日決標，由○○營造以最低標新臺幣（下同）6,015萬元得標，○○鄉公所遂於103年7月10日與○○營造簽訂工程採購契約（103年臺鄉建字第023號，下稱本工程契約），原訂履約期限為400日曆天，103年10月15日開工，竣工日期為104年11月18日，嗣因辦理第一次變更設計，延展工期而預定於105年6月11日竣工（下稱契約竣工日）。建造執照方面，由○○鄉公所經雲林縣政府於103年8月7日核發建造執照〈(103)(雲)營建字第00000號〉，於103年8月14日領照，建造執照竣工期限為104年7月14日，並申請延展1次獲准，核准竣工期限為105年7 月14日（下稱建管竣工日）。
三、吳上風、吳燦欽於105年6月11日契約竣工日，未完成第一次變更設計之全部工項，依本工程契約第17條㈠⒈之約定，○○營造應負擔延遲履約之責，即以日為單位，自契約竣工日之翌日起，按逾期日數，每日依契約總額千分之1計算逾期違約金，吳上風、吳燦欽因不甘虧損，謀議透過虛偽辦理停工及第二次變更設計方式，於停工期間繼續施作第一次變更設計之工項，並提早施作第二次變更設計之工項，待第二次變更設計通過後，即可提早完工，藉以減少或免除第一次變更設計之逾期違約金。吳上風、吳燦欽亦明知第一次變更設計停工期間，除為配合請領使用執照應完成105年7月21日使用執照現勘缺失之消防改善及無障礙坡道修改工項外，不得繼續施作第一次變更設計未完成的工項，又辦理第二次變更設計，應依政府採購法規定進行招標程序，不得逕由○○營造在未依法與○○鄉公所締結採購契約之情況下，提前施作，詎吳上風、吳燦欽在偶然情形下，得知○○營造之下包商王君南與楊景州認識、有聯絡溝通之管道，吳上風、吳燦欽即共同基於非公務員對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之犯意聯絡，央請王君南介紹其等與楊景州進一步認識、建立溝通之管道，而王君南經由吳上風、吳燦欽之說明了解上開工程遲延之情況，亦知悉吳上風、吳燦欽欲對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之意圖，仍基於幫助吳上風、吳燦欽對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之犯意，介紹吳上風、吳燦欽與楊景州進一步認識、建立溝通之管道，再由吳燦欽指示吳上風與楊景州處理逾期違約金之事，王君南則居間代吳上風與楊景州聯繫，於105年11月25日18時許，3人約定在王君南之○○公司見面討論上情，楊景州允諾○○營造於停工期間繼續施作第一次變更設計工項，且在第二次變更設計尚未招標之情況下，由○○營造提早施作等方式，以減少或免除○○營造之第一次變更設計逾期違約金，吳上風與楊景州心中即有期約賄賂之默契。楊景州嗣利用僅與吳上風2人同在車上之機會，以手勢向吳上風暗示賄賂對價為120萬元，吳上風知悉楊景州該等條件後，於嗣後不詳之日，在本件工程工地向楊景州表示同意以120萬元作為對價，期約成立後，楊景州即為以下違背職務收受賄賂行為，吳上風、吳燦欽則共同為以下違背職務交付賄賂行為：
㈠吳上風、吳燦欽明知○○營造已逾越第一次變更設計契約竣工
日，仍於105年12月5日以（壹零伍）有西工字第0000000-0號函，向○○鄉公所以辦理第二次變更設計為由，申請停工，楊景州則指示○○鄉公所技士即本案工程承辦人員丁偉鵬（另經檢察官為緩起訴處分確定）准予辦理停工，並以105年12月7日臺鄉建字第0000000000號函，以「可施作項目皆已完成」為由，同意○○營造自105年12月5日起停工並不計工期，○○營造辦理停工後，仍在楊景州之默許下，繼續施作第一次變更設計尚未完成之工項。復在第一次變更設計停工之前，尚未依法進行第二次變更設計招標、決標、締約之情況下，楊景州就第二次變更設計之工項與吳上風、吳燦欽共同商討，又依王君南介紹，先由吳燦欽於105年11月22日與○○實業有限公司（下稱○○公司）簽訂「OA辦公家具合約書」，將屬於第二次變更設計之「系統辦公家具」工項轉包與王君南友人覃慧芬所開設之○○公司承作，並於第一次變更設計停工期間，默許○○公司先行施作「系統辦公家具」。㈡楊景州為上開違背職務之行為後，吳上風於105年12月9日18
時許，前往楊景州位於雲林縣○○市○○○街000○0號住處（下稱楊景州○○住處），楊景州告知吳上風就第二次變更設計部分之預算，已順利向雲林縣政府爭取得補助款，相關預算案可望在雲林縣○○鄉民代表會通過覆議，要求吳上風先行支付約定120萬元賄賂中之50萬元，嗣於106年1月間，第二次變更設計預算經雲林縣○○鄉民代表會覆議通過，楊景州隨即於106年1月25日以電話告知吳上風，並約定交付前開賄款50萬元，吳上風遂於106年2月3日前往楊景州○○市住處，將裝有上開現金50萬元之紙袋交付與楊景州收受。
㈢嗣因○○鄉公所政風室就○○營造於停工期間先行施作認為有違
法性疑慮，楊景州忌憚恐東窗事發，於106年10月12日，與吳上風在雲林縣○○市○○路0段00號「○○鵝肉」見面，告知吳上風無法依約核給○○營造第二次變更設計之工期，將透過王君南退回已收取之賄款50萬元，楊景州嗣將裝有50萬元之紙袋託付王君南轉交吳上風，惟未告知王君南其內裝有50萬元，王君南亦因另有他事而未能及時轉交吳上風，楊景州即約吳上風前往王君南之○○公司，楊景州與吳上風在王君南之○○公司見面後，吳上風即將裝有賄款50萬元之紙袋取回。
四、經警依附表四所示通訊監察書執行通訊監察，並依臺灣雲林地方法院106年度聲搜字742號搜索票所示時間、地點執行搜索，扣得如附表三所示之物，因而查獲上情。
五、案經法務部調查局彰化縣調查站移送臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。理 由
一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者外，不得作為證據；又被告以外之人於審判外之陳述，雖不符合同法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項及同法第159條之5分別定有明文。查本判決所引用具傳聞性質之各項證據資料，檢察官、上訴人即被告王君南（下稱被告）、辯護人於本院準備程序及審理時均表示同意列為本案證據（見本院卷二第74頁至第99頁、第155頁至第157頁），且經本院於審判期日依法踐行調查證據程序，檢察官、被告、辯護人於本院言詞辯論終結前均未表示異議，本院審酌該等具有傳聞證據性質之證據，其取得過程並無瑕疵或任何不適當之情況，應無不宜作為證據之情事，認以之作為本案之證據，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5之規定，自得作為證據。
二、上開犯罪事實，業據被告坦承不諱（見本院卷二第73頁、第134頁、第154頁），核與證人即同案被告楊景州、吳上風、吳燦欽、證人陳奕成、陳茂棋、丁偉鵬、周銀燈、覃慧芬等人之供述或證述情節相符，此外並有本工程契約（見扣案物卷2第5頁至第58頁）、第一次變更議定書總表（見原審扣案物卷2第165頁至第166頁）、105年7月20日、27日法務部調查局蒐證照片（見偵1611號卷二第30頁至第43頁）、行政院公共工程委員會109年1月21日鑑定書（見原審函調資料卷二第81頁至第177頁）及補充鑑定意見（見本院前審卷三第55頁至第131頁）、○○營造105年9月13日有田總字第0000000-0號、11月1日有田總字第0000000-0號、11月22日有田總字第0000000-0號函（見原審扣案物卷4第261頁）、106年9月25日有西工字第0000000-0號函暨檢附之第二次變更設計議價報價單（見原審扣案物卷5第240頁至第242頁）、105年12月2日有西工字第0000000-0號函（見原審扣案物卷4第259頁）、105年10月18日有西工字第0000000-0號函（見原審扣案物卷4第297頁）、105年8月3日有西工字第0000000-0號、8月24日有西工字第0000000-0號、105年9月2日有西工字第0000000-0號函（見原審扣案物卷4第323頁、第331頁、第343頁）、106年8月23日有西工字第0000000-0號函（見他1669號卷四第83頁、第86頁至第87頁）、105年12月5日有西工字第0000000-0號函、○○鄉公所105年12月7日臺鄉建字第0000000000號函（見偵1611號卷二第108頁、第110頁，偵7033號卷第78頁）、○○鄉行政中心興建工程停工報告（見他1669號卷二第66頁）、○○鄉公所興建案105年12月之每月施工報表（見偵1611號卷二第129頁至第131頁）、公共工程施工日誌（見廉查中27號卷第9頁至第39頁）、106年9月6日臺鄉秘字第0000000000號函暨第二次變更設計報價單、議價廠商報價單、單價報價表（見他551號卷一第115頁至第130頁）、106年10月17日○○鄉行政中心興建工程議價決標紀錄（見他551號卷一第133頁、第144頁）、106年6月28日、7月27日、8月31日簽呈（見原審函調卷二第18頁、第25頁，偵7033號卷第47頁至第48頁、第60頁至第61頁、第82頁、第84頁至第90頁）、○○鄉公所105年至106年間興辦公共工程（○○村集會所興建工程、○○村雲120線中央路路面改善工程、○○村集會所活動中心興建工程、○○村集會所興建工程、○○村集會所興建工程）相關內部資料（含各該簽呈、決算書、決標紀錄、契約變更議定表、業務會議記錄，見原審函調資料卷一第123頁至第183頁）、雲林縣政府工程施工查核小組於105年7月29日之查核紀錄（見他1669號卷二第49頁至第50頁）、張榮峰建築師事務所公共工程監造報表（見廉查中27號卷第40頁至第58頁）、張榮峰建築師事務所105年12月6日105建所（○○）字第0000-0號函（見偵1611號卷二第109頁）、本件工程第二次變更設計預算書暨明細表（見原審扣案物卷5第9頁、第25頁至第29頁，項次壹、九系統辦公家具）、雲林縣○○鄉鄉民代表會會議資料（見原審扣案物卷1第7頁至第18頁）、○○營造與○○公司簽訂OA辦公家具合約書（見偵1611號卷二第73頁至第74頁）、○○公司臺灣銀行帳戶存摺影本（附表三㈩扣案物）、106年2月15日、6月20日、23日、25日行動蒐證紀錄（見偵1611號卷二第141頁至第156頁）、105年11月25日行動蒐證記事（見他1669號卷一第63頁至第138頁）、同案被告楊景州0000000000號行動電話通聯紀錄、基地臺位置暨當日宴飲費用由○○營造支出之轉帳傳票、內帳（見偵1611號卷二第101頁、102頁至第105頁、第107頁）、相關通訊監察譯文（詳如附表二所示）等附卷可證，足認被告之上開任意性自白與事實相符，堪予採信，本件事證明確，應予依法論科。
三、公訴意旨固主張被告係與同案被告楊景州共同犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪云云。惟按刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯；如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯。而被告雖知悉同案被告吳上風、吳燦欽欲對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之意圖，仍（基於幫助同案被告吳上風、吳燦欽對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之犯意）介紹同案被告吳上風、吳燦欽與楊景州進一步認識、建立溝通之管道，再由同案被告吳燦欽指示同案被告吳上風與楊景州處理逾期違約金之事，王君南則居間代同案被告吳上風與楊景州聯繫，然被告並非以與同案被告楊景州或吳上風、吳燦欽共同犯罪之意思而參與犯罪，亦未參與其等交付、收受賄賂罪構成要件之行為，分述如下：
㈠據被告供稱：（提示105年8月2日16時51分24秒，吳家豪0000
-000000與王君南0000-000000通訊監察錄音及譯文）「他說8點到那裡，所以應該是7點出發啊！」你與吳家豪晚上8點要去哪裡？目的為何？）（經檢視後作答）我們應該是相約要去找課長楊景州，應該是吳家豪與楊景州要討論工程的事情；（你等既然討論工程事務，為何無法在楊景州正常公務時間會面討論？原因為何？）因為吳家豪已經跟我討論很久，希望我繼續出工承接良華公司承做水電工項，但因為我的工人領不到良華公司的薪水，所以吳家豪才說要去找楊景州討論，因為吳家豪剛從英國念書回來準備接吳燦欽的公司，對這邊的人事不算太熟，於是才會請我在105年8月2日下午打電話給楊景州，詢問晚間可否去討論工程的事情等語（見106年11月7日調查筆錄）。核與同案被告吳上風於偵查中供稱：我的認知王君南是楊景州的朋友，有承包○○營造的水電工程（見他1669號卷三第154頁），於原審證稱：我是在○○營造才認識王君南，之前不認識，我跟楊景州不是很熟，祇知道他是課長，所以透過王君南去認識，我透過王君南去認識楊景州是想在工程款請款上能不能快一點，王君南說之前在臺中就認識楊景州，一開始王君南就帶我去楊景州家，那次有講到第二次變更設計等語（見原審筆錄卷一第251頁至第253頁）；以及同案被告楊景州陳稱：王君南是包商，是雲林縣棒球場興建時的PCM廠商，我於雲林縣政府任職期間與他認識（見偵1611號卷三第94頁背面），○○營造透過王君南約我到臺中王君南公司見面，說工程逾期蠻久，希望第二次變更工期不要亂砍（見他1611號卷三第149頁背面），我跟王君南是在92、93年時候認識，當時他是○○棒球場的監造，後來大家變朋友，偶爾會見個面（見原審筆錄卷一第387頁），吳上風來我○○市○○○街住處是透過王君南，王君南有陪吳上風來（見原審筆錄卷一第398頁、第428頁）等語相符。可知，本件一開始是○○營造得知被告與同案被告楊景州有認識，才央請被告與同案被告楊景州聯繫，故被告係因受○○營造之央請，才介紹○○營造與同案被告楊景州聯繫，並非楊景州有收賄之意圖而主動透過被告與○○營造聯繫。㈡據被告於105年10月27日與同案被告吳燦欽之通話內容（附表
二編號譯文）中提及：「（吳燦欽）阿州是不是說話算話…，我那時候跟他說，是面對面說的…，如果他重發包會很麻煩，就辦在一起，順便解決工期的問題」、「（王君南）我來查，我來處理好這事」、「我來處理，我把它處理好」、「我幫你把它處理好，我來幫忙溝通好」、「我來幫你處理好，你放心啦」等語；及同年11月2日、3日被告與吳上風（附表二編號譯文）、吳燦欽（附表二編號譯文）之通話內容提及：「（吳上風）王董，你有找州仔嗎？」、「你跟他講不要在那邊有的沒有的，當初他在說的時候我就說好，我會去找你說…」「（王君南）我來幫你處理啦，我事情都幫你處理好，你也讓我處理一下」；「（吳燦欽）你有跟阿州講？」、「（王君南）有，我有跟他約今天晚上」、「（吳燦欽）那你處理一下」等語。可知，被告有要協助○○營造與同案被告楊景州溝通、協調，○○營造也有要被告協助向同案被告楊景州溝通、協調之意。反之，本案亦有對被告及同案被告楊景州進行監聽，卻未出現被告提及要幫同案被告楊景州處理，而同案被告楊景州亦未提及要被告幫忙處理等相關內容。顯見本件處理過程中，被告應係立於協助○○營造之角色，並非立於協助同案被告楊景州之角色。㈢嗣於106年1月間，第二次變更設計預算經雲林縣○○鄉民代表
會覆議通過後，同案被告楊景州遂於106年1月25日以電話告知同案被告吳上風：「（楊景州）預算過了啦！（吳上風）我今天還在高雄。預算過了喔！（楊景州）對啊！你今天不是要來？（吳上風）我跟你說，今天一大堆人要請款，因為我昨天晚上才回來，現在我家裡還有事情，我走不開。（楊景州）你什麼時候要來找我啦！吼！（註：生氣的噴氣聲）（吳上風）我也很煩，幹你娘，事情一大堆，我跟你講，我這2天，我跟你講一下，我再過去找你。（楊景州）好啦！（吳上風）我這2天再喬時間。（楊景州）喔！（吳上風）阿州，拍謝啦！」（附表二編號譯文），可知，本件工程第二次變更設計預算經雲林縣○○鄉民代表會覆議通過後，同案被告楊景州急於向同案被告吳上風索討賄賂款項。而同日同案被告楊景州亦打電話給被告提及：「（楊景州）過了啦！（王君南）真的還是假的，一次就過。」、「（王君南）好好好，辛苦了，你今天拼的這麼辛苦。（楊景州）沒有啦！年到了，你又不見人影什麼？沒過來送個禮，幹你娘。（王君南）有啦！現在在臺北還沒弄完啊！（楊景州）這樣喔！好好好。我在這裡等你。」（附表二編號譯文），可知，本件工程第二次變更設計預算經雲林縣○○鄉民代表會覆議通過後，同案被告楊景州亦要被告前來送禮答謝。倘如公訴意旨所指，被告有協助同案被告楊景州向○○營造索賄，甚至與同案被告楊景州共同向○○營造索賄之情事，同案被告楊景州怎會要求被告前來送禮答謝，顯見同案被告楊景州應係將被告視為協助○○營造之角色，始會要求被告前來送禮答謝。
㈣而前述106年1月25日同日稍晚被告打電話給證人趙金龍時亦
提及：「（王君南）○○使照過了，1天就過了，有夠厲害的。那個也過了，預算也過了。（趙金龍）嗯！（王君南）阿州打電話過來說，你都不用過來送禮，昏倒，我還在臺北，我想說你弄不好，竟然弄好了。我說你應該要叫營造的，怎麼叫我們，我們是不打合約的小包，哈哈哈。（趙金龍）對啊！（王君南）哈哈。（趙金龍）他算是跟你講這部分，想要叫你處理就對了。（王君南）那是還好了，過年送個禮，祇是不知道他們這麼厲害，就一次全過，公所也過了，縣政府那邊也過了，一次全過。」（附表二編號譯文），可知，被告對於同案被告楊景州要其送禮一事，亦感到莫名，顯見被告亦自認僅係立於聯繫、溝通之角色，並非行賄或收賄之主體、當事人，何須送禮。㈤又同案被告楊景州與吳上風談論具體索賄金額之過程，據同
案被告吳上風於原審審理時供稱：我上王君南的車，當下王君南剛好去7-11買東西，楊景州在車上跟我比一個數字，比「一、二」等語（見原審筆錄卷一第264頁）。而同案被告楊景州於108年7月22日原審審理時證述：後來在車上，王君南下去買東西的時候，我跟吳上風說「好」，比了120的手勢。（120是怎麼算的？）變更設計大概2千多萬，加上原來的工程款6千多萬，大概是8千多萬，用8千萬下去算，一天逾期罰款千分之一大概是8萬，1個月就是240萬，一人一半是120萬等語（見原審筆錄卷一第422頁）。經原審就此節命同案被告吳上風與楊景州對質，其等於原審均確認以手勢暗示120萬元的地點，是在被告車上（見原審筆錄卷一第361頁至第362頁、第364頁）。復據同案被告楊景州於本院前審審理時證稱：（所以王君南是你的白手套嗎？）不是（為何要趁王君南不在的時候，你用比的王君南也看不到？）索賄當然是越少人知道越好（見本院前審111年10月11日審判筆錄）；同案被告吳上風亦於原審審理時證稱：（你會給他50萬元，是楊景州有開口跟你要嗎？有向你催促說你要給我？）有，他打電話來跟我講的（楊景州有跟你說，你上次講的那筆錢要給他？）對（是楊景州直接跟你講？）對（有沒有透過王君南來跟你講？）沒有（楊景州跟你要這筆賄款時，你有沒有跟王君南說「楊景州跟我要一筆什麼錢」？）沒有跟他講（見原審108年6月10日審判筆錄）。可知，被告雖知悉同案被告吳上風、吳燦欽欲對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之意圖，仍（基於幫助同案被告吳上風、吳燦欽對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之犯意）介紹同案被告吳上風、吳燦欽與楊景州進一步認識、建立溝通之管道，然同案被告楊景州與吳上風係趁被告下車之時機始談論具體索賄金額，被告並未進一步實際參與同案被告楊景州與吳上風談論具體索賄金額之過程，自難認被告有參與同案被告楊景州與吳上風之間行求或要求、期約賄賂之構成要件行為。㈥同案被告吳上風於106年2月3日14時許，獨自前往同案被告楊
景州住處，交付賄款50萬元之事實，有同案被告吳上風0000000000號行動電話通聯紀錄及基地臺位置（見他1611號卷二第139頁至第140頁背面）可證，已屬明確。同案被告吳上風於偵訊時亦供稱：106年2月過完年後，我有給楊景州50萬元，我1個人開車去楊景州位於○○的家，詳細地址我忘了，將50萬元放入威士忌酒的袋子內交給楊景州，楊景州當下袋子拿了連看都沒有看就放在鞋櫃旁邊，我們就閒聊幾句就走了，我有走進去他家，他家當時祇有1個人在家；我感覺楊景州有在催促要這筆錢，後來在106年1月多時，楊景州打給我，問我何時要去找他，我說大概過完年後；楊景州在105年12月9日有跟我說要我先處理一半，但因為我沒有那麼多錢，所以才給楊景州50萬元（見他1669號卷三第154頁）；楊景州跟我要求120萬元，大概在農曆過完年後，有先拿50萬元給他，是關於二次變更，楊景州是打電話跟我講錢要給他（見原審筆錄卷一第269頁至第270頁）等語。並與同案被告楊景州陳稱：吳上風透過水電包商王君南找我討論此事，吳上風向我表示，寧可給我錢也不要給國家，所以我就向吳上風期約要求120萬元，並回應我會與主辦人員討論溝通；吳上風於106年春節過後，前來我位於○○住處，先交付我50萬元；用意是為了替○○營造爭取工期及減少逾期罰款（見偵1611號卷三第95頁、第97頁正、背面）；吳上風有到我家拿錢給我，是用酒的禮盒，裡面有酒跟1個牛皮紙袋，牛皮紙袋裡面裝50萬元（見原審筆錄卷一第438頁至第439頁）等語互核一致。可知，同案被告吳上風係獨自交付賄款50萬元與同案被告楊景州，被告並未實際參與同案被告吳上風與楊景州給付賄賂款項之過程，自亦難認被告有參與交付或收受賄賂之構成要件行為。
㈦就退還賄款50萬元之過程，據同案被告楊景州供稱：因為○○
營造公司就二變工項OA系統家具在停工期間有先進場施作，該部份於復工後也要酌扣工期，所以無法為○○營造公司爭取減少逾期罰款，所以我事後於106年9、10月間在王君南位於臺中的辦公處所返還50萬元給吳上風（見偵1611號卷三第106頁）；復於原審審理時證稱：我交1個牛皮紙袋給王君南，請王君南交給吳上風，我沒有跟王君南說裡面有50萬元，王君南有問這個是什麼東西，我回答他反正我有跟小吳講好了，你東西拿給他，就知道，吳上風到了以後沒有聊什麼特別的事，他收進包包裡，閒聊一下就走了，沒有當面看這包東西，王君南也沒有問是什麼東西，他不知道內容物是什麼（見原審筆錄卷一第408頁至第409頁）；同案被告楊景州復於本院前審審理時以證人身分再證稱：在○○公司交還50萬元給吳上風時，王君南、吳上風、王君南的會計在場，我沒有跟王君南說這包是什麼東西等語（見本院前審卷四第93頁至第95頁）。且據同案被告吳上風於原審審理時證稱：楊景州跟我收的50萬元後來有退回來，楊景州叫我去王君南的公司，說他要拿給我，我去到王君南公司的二樓，上去後，1個紙袋，裡面有錢，就放在桌上，楊景州跟我說那是要給我的，我拿了就走了（原審筆錄卷一第274頁至第275頁）；楊景州放在桌上，不是王君南交給我，我沒有當場打開，也沒有當場點，當場沒有說什麼（原審筆錄卷一第275頁至第276頁）；楊景州退還我50萬元的事，王君南不知道，我也沒有告訴王君南楊景州跟我要120萬元的事（原審筆錄卷一卷第323頁、第374頁至第375頁）等語。可知，同案被告楊景州雖藉由被告公司之處所，退還賄款50萬元與同案被告吳上風，然該款項係用紙袋包裝，由同案被告楊景州當場指示同案被告吳上風直接取走，被告應未實際參與本案退還賄款50萬元之過程，且此係賄賂罪行完成後之行為（同案被告吳上風前於106年2月3日即已將50萬元之賄款交付與同案被告楊景州收受），尚非賄賂罪行之構成要件行為。㈧證人覃慧芬雖陳稱：我是賴麗芸（即證人賴葦霖之原名）介
紹給王君南，再經由王君南介紹給○○營造（見他1669號卷六第110頁背面），這個案子應該要付給王君南佣金，這是我的想法（見他1669號卷六第95頁），我從來沒有跟他談過這件事，這祇是我的想法，這到現在我還是這樣子（見本院前審111年7月26日審判筆錄）等語，可知，要付給被告佣金僅係證人覃慧芬自己的想法，其並未向被告求證是否需要給佣金，被告於歷次供述亦未曾提及要求證人覃慧芬給付佣金，甚至供稱：（你介紹覃慧芬做OA工程，她有無需要給你佣金？）沒有跟她講這個，應該不用，因為我跟她也不熟；（你們業界實務介紹廠商都不會給佣金？）我跟覃慧芬不熟，我祇是請會計賴葦霖去高雄營造廠，因為說這種案子不一定拿的到，而且這部分又不是我的專業（見107年1月3日偵訊筆錄）。且依證人覃慧芬於本院前審審理時證稱其並未支付佣金給被告（見本院前審卷三第385頁至第409頁），顯見被告就協助○○營造向同案被告楊景州聯繫、溝通一事，雖有介紹證人覃慧芬參與施工，然並未因此獲得任何利益。
㈨綜上所述，本件一開始是○○營造央請被告與同案被告楊景州
聯繫，並非楊景州有收賄之意圖而主動透過被告與○○營造聯繫；本件處理過程中，被告應係立於協助○○營造之角色，並非立於協助同案被告楊景州之角色；本件工程第二次變更設計預算經雲林縣○○鄉民代表會覆議通過後，同案被告楊景州亦要被告前來送禮答謝，並非將被告視為協助其收賄甚或共同收賄之角色，而被告對於同案被告楊景州要其送禮一事，亦感到莫名，顯見被告亦自認僅係立於聯繫、溝通之角色，並非行賄或收賄之主體、當事人，並無與同案被告楊景州或吳上風、吳燦欽共同犯罪之意思。再者，被告雖知悉同案被告吳上風、吳燦欽欲對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之意圖，仍（基於幫助同案被告吳上風、吳燦欽對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之犯意）介紹同案被告吳上風、吳燦欽與楊景州進一步認識、建立溝通之管道，然被告並未進一步實際參與同案被告楊景州與吳上風談論具體索賄金額及交付賄賂款項之過程，顯見被告亦未參與行求或要求、期約、交付或收受賄賂罪之構成要件行為。是以，本件尚難認被告確有公訴意旨所指與同案被告楊景州共同違背職務收受賄賂之犯行。
四、按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實行犯罪之行為者而言。被告知悉同案被告吳上風、吳燦欽欲對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之意圖，仍介紹同案被告吳上風、吳燦欽與楊景州進一步認識、建立溝通之管道，惟介紹同案被告吳上風、吳燦欽與楊景州認識或代為聯繫，並非貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪或非公務員犯貪污治罪條例第11條第1項交付賄賂罪之構成要件行為，且亦無證據可資證明被告有參與起訴書所示交付賄賂、收受賄賂之犯行，或與同案被告吳上風、吳燦欽與楊景州間有何共同犯意聯絡之情事，則其係基於幫助同案被告吳上風、吳燦欽對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之犯意，所為屬貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪或非公務員犯貪污治罪條例第11條第1項交付賄賂罪構成要件以外之行為。是核被告所為，係刑法第30條第1項前段、貪污治罪條例第11條第1項、第4項之幫助非公務員對於公務員，關於違背職務之行為交付賄賂罪，其幫助期約賄賂之低度行為，為後續幫助交付行為所吸收，不另論罪。公訴意旨固認被告係與同案被告楊景州共同犯違背職務收受賄賂罪嫌，然檢察官此部分所認容有誤會，已如上述，惟因被告知悉同案被告吳上風、吳燦欽欲對於公務員違背職務之行為期約、交付賄賂之意圖，仍居間聯繫○○營造與同案被告楊景州之基本社會事實相同，且經本院當庭告知刑法第30條第1項前段、貪污治罪條例第11條第1項、第4項之罪名（見本院卷二第71頁、第133頁、第154頁），俾當事人得以行使訴訟上之攻擊、防禦權，本院自得依法變更起訴法條並予以審理。被告係對正犯資以助力而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又犯貪污治罪條例第11條第1項至第4項之罪而自首者，免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕或免除其刑，該條例第11條第5項定有明文，而被告於本院審理時自白犯行，已如上述，亦應依貪污治罪條例第11條第5項之規定減輕其刑，並遞減輕其刑，然因被告於偵查中及原審審理時未主動坦認此犯行，且所犯情節非輕，自不適於免除其刑。
五、原審以被告本案犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見，惟查，本件被告所為，係刑法第30條第1項前段、貪污治罪條例第11條第1項、第4項之幫助非公務員對於公務員，關於違背職務之行為交付賄賂罪，原判決認被告係非公務員與公務員共同犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪，尚有未合。被告上訴請求宣告緩刑，固無理由（詳下述），惟主張其本件所為係犯刑法第30條第1項前段、貪污治罪條例第11條第1項、第4項之幫助非公務員對於公務員，關於違背職務之行為交付賄賂罪部分，則有理由，自應由本院將原判決關於被告部分撤銷改判。爰審酌人民參與公共建設，亦應就其工作內容具有公共性有所認知，公共工程之遲延履約或品質瑕疵，均有相關管制法規或契約約款足以因應，其規範目的不外乎公共利益之維持，不應為逃避契約或法規責任，對承辦之公務人員施以不正利益，行賄及收賄者不僅無視公共利益，更敗壞公權力形象，倘若蔚為常態，更將生劣幣驅逐良幣之不良影響，往後公共工程品質不堪設想，更因此將人民置於不定時危險之中；本件工程係興建○○鄉公所行政中心，完工後將充作辦公廳舍及人民洽辦公務之場所，而政府機關預算籌措不易，大型辦公廳舍如行政中心之興建並非經常性發包施作，其原因除經費高昂外，基於避免浪費納稅義務人之稅捐考量，耐用年限均有一定之要求及規範，如於興建之初即因承辦人員收受賄賂而放水，承包商為規避罰款而行賄，建築品質即堪憂慮，往後修繕費用或因不符使用而生之相關增改建費用，又再次增加國家預算之支出，此等犯罪行為所生之危害久遠，不得任意縱容；再斟酌被告為○○營造下包商，見○○營造因逾期問題急於解決並意圖行賄，乃牽線○○營造與同案被告楊景州結識之犯罪動機、目的、手段，前無因故意犯罪受刑之宣告與執行紀錄，有其臺灣高等法院臺南分院被告前案紀錄表在卷足參，另斟酌正犯即同案被告吳上風、吳燦欽分別經判處有期徒刑6月、10月，褫奪公權1年、2年確定之刑度，被告之教育程度、工作、家庭、經濟、生活狀況（見本院卷二第205頁）等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並依同條例第17條、刑法第37條第2項規定，併宣告褫奪公權1年。至被告雖請求為附條件緩刑之宣告，然其見○○營造因逾期問題急於解決並意圖行賄，乃牽線○○營造與同案被告楊景州結識，造成公共工程品質安全之潛在危害，漠視公共利益與國家法治，實非一時失慮而為，犯罪情節非輕，本院認其並無刑法第74條第1項規定以暫不執行為適當之情形，仍有受刑罰矯治之必要，爰不併為緩刑之諭知，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第300條、第299條第1項前段（僅引用程序法條），判決如主文。
本案經檢察官施家榮提起公訴，檢察官許嘉龍、蔡英俊到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 5 月 6 日
刑事第四庭 審判長法 官 何秀燕
法 官 洪榮家法 官 吳育霖以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 黃玉秀中 華 民 國 114 年 5 月 6 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
貪污治罪條例第11條對於第2條人員，關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。
對於第2條人員，關於不違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。
對於外國、大陸地區、香港或澳門之公務員，就跨區貿易、投資或其他商業活動有關事項，為前二項行為者，依前二項規定處斷。
不具第2條人員之身分而犯前三項之罪者，亦同。
犯前四項之罪而自首者，免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕或免除其刑。
在中華民國領域外犯第1項至第3項之罪者，不問犯罪地之法律有無處罰規定，均依本條例處罰。
附表一、客觀事實編號 客觀事實 相關卷證 1 ○○鄉公所為興建○○鄉行政中心，於95年11月17日與張榮峰建築師事務所簽訂委託規劃設計監造契約，由張榮峰建築師事務所負責○○鄉行政中心之設計監造。 ①○○鄉公所委託規劃設計監造契約書1本（扣案物卷1第239至299頁；扣案物編號19） 2 ○○鄉公所依政府採購法辦理本件工程採購案之公開招標，於103年7月1日決標，由○○營造以最低標60,150,000元得標，○○鄉公所遂於103年7月10日與○○營造簽訂本工程契約，原訂履約期限為400日曆天，103年10月15日開工，竣工日期為104年11月18日。 ①「○○鄉行政中心興建工程」103年7月10日之決標公告（廉查中11號卷第47頁正反面） ②雲林縣○○鄉公所工程103年7月10日採購契約書（偵1611號卷三第42至43頁反面） ③張榮峰建築師事務所103 年10月15日103建所（○○）字第0000號函檢附工程開工報告表（他1669卷九第96頁反面至97頁反面） ④雲林縣○○鄉○○000○00○00○○鄉○○○0000000000號函（他1669號卷九第96頁） ⑤雲林縣政府工程施工查核小組104年11月9日複查紀錄、105年7月29日查核紀錄（他1669號卷二第46至47頁、他1669號卷三第29至30頁；他1669號卷二第49至50頁反面、他1669號卷三第32至33頁反面）。 ⑥106年1月9日列印之行政院公共工程委員會○○鄉行政中心興建工程查詢資料（含工程開工報告表、變更經費或期程一覽表、落後原因一覽表、工地相關人員紀錄表等資料）（偵1611號卷二第111至123頁；他1669號卷一第145至153頁）。 3 因辦理第一次變更設計，延展契約竣工日為105年6月11日。 ①雲林縣○○鄉○○000○0○0○○鄉○○○0000000000號函（偵7033號卷第73頁） ②雲林縣○○鄉公所105年4月20日第一次工程契約變更議定書（內含105年4月6日議價決標紀錄、往返函文、變更議定書總表、明細表等資料）（偵1611號卷二第7至26頁反面）。 ③雲林縣○○鄉○○000○00○0○○鄉○○○0000000000號函（偵7033號卷第83頁）。 ④雲林縣○○鄉○○000○00○00○○鄉○○○0000000000號、105年12月1日臺鄉建字第0000000000號函（偵1611號卷二第27至28頁）。 ⑤公共工程施工日誌（105年11月1日至105年12月4日）、張榮峰建築師事務所公共工程監造報表（105年11月1日至105年12月5日）（廉查中27號卷第3至39頁、第40至58頁）。 4 ○○鄉公所經雲林縣政府於103年8月7日核發建造執照，於103年8月14日領照，建造執照竣工期限為104年7月14日，並申請延展1次獲准，建照竣工日為105年7月14日。 ①林慧渝於105年6月22日傳真文件1份（含竣工切結書及建造執照內容）（偵1611號卷三第27至29頁）。 ②雲林縣建築工程105年7月13日完竣切結書（偵1611號卷二第45頁；偵1611號卷三第36頁）。 ③使用執照申請書、建築物室內裝修竣工查驗申請書、建築物室內裝修圖說審核申請書各1份（偵1611號卷三第31至35頁反面）。 ④雲林縣政府103年8月7日建照執照（偵1611號卷三第27頁反面、他1669號卷九第83頁）。 ⑤雲林縣政府106年3月8日核發使用執照（偵1611號卷三第39頁正反面）。 ⑥○○營造之「○○鄉行政中心興建工程」103年11月25日內帳（偵1661號卷三第41頁）。 ⑦105年7月20日、105年7月27日行動蒐證紀事（偵1611號卷二第30至43頁）。 5 吳上風於105年8月26日晚間，招待楊景州及王君南至高雄市大帝國酒店飲宴，楊景州及王君南各花費約17,667元，由吳上風支付。 ①○○營造「○○鄉行政中心興建工程」105年10月20日內帳（偵1611號卷二第63至64頁）。 ②○○營造會計憑證（偵1611號卷二第65至66頁）。 ③105年8月2日行動蒐證紀事（偵1611號卷二第59至62頁反面）。 6 吳上風於105年11月25日招待楊景州及王君南至海派八飲宴，飲宴結束前往「水雲端汽車旅館」從事性交易，當晚海派八酒店消費63,000元、從事性交易代價20,000元，計83,000元均由吳上風支付。 ①楊景州持用門號0000-000000 號通聯之基地臺位置（偵1611號卷二第101頁）。 ②○○營造會計憑證（偵1611號卷二第102至105頁；他1669號卷三第138至141頁）。 ③○○營造「○○鄉行政中心興建工程」106年3月20日內帳（偵1611號卷二第107頁；他1669號卷三第137頁）。 ④105年11月25日行動蒐證紀事（偵1611號卷二第82至100頁反面）。 7 吳上風於106年4月27日晚間，與楊景州前往「大帝國舞廳」飲宴，消費金額10,000元由吳上風支付。 ①楊景州持用門號0000-000000號與吳上風持用0000-000000 號通聯之基地臺位置（偵1611號卷二第177至181頁反面；他1669號卷三第123至127頁反面）。 ②證人陳裕太拍攝飲宴畫面照片（偵1611號卷二第182至183頁反面；他1669號卷三第128至129頁反面）。 8 吳上風106年6月8日晚間，與楊景州及王君南至「大帝國舞廳」飲宴，楊景州及王君南各花費約13,497元，由吳上風支付。 ①楊景州持用門號0000-000000號與王君南持用門號0000-000000 號通聯之基地臺位置及傳訊息照片（偵1611號卷二第184至188頁反面）。 ②○○營造會計憑證（偵1611號卷二第190頁）。
附表二、通訊監察譯文編號 時間 通訊監察譯文內容 備註 １ 105年6月28日16時57分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號0） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第39頁。 ②彰化地院105年聲監字第628 號通訊監察書。 A：喂！爸，你回到高雄了嗎？ B：對。 A：你說一說有什麼事情嗎？○○那裡。 B：○○那裡，唉！就快點趕而已。 A：棋仔後面去說怎樣？說要怎麼做？ B：他喔！他說他要去找課長啊！外面到初10要拆鷹架啊！照相就報完工啊！裡面再用沒關係啊！我先來叫他用啊！ A：這樣叫他外面先趕起來啊！ B：怎樣？ A：外面先趕起來。 B：明天要貼屋瓦，磁磚說貼好了啦！ A：喔！這樣喔！ B：磁磚說差不多貼好了。還有外面的板岩還沒貼，再2 、3 日開始貼，應該幾日好好了。 A：這樣我禮拜五自己去找那個… B：對，你去工地巡一下。 A：好啦！我禮拜五先去工地巡一下，我再去找課長。 B：好好。 ２ 105年6月28日17時13分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號0-1） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第39頁。 ②彰化地院105年聲監字第628號通訊監察書。 （1 分42秒開始） B：不是說課長要找你說什麼事？ A：他們那些又想要討啦！ B：對阿，我去時候，主辦就有跟我說了，我說吳上風去處理，我不要理。 A：想要錢又不敢白話說，然後在那裝神弄鬼，我就看他們要裝到什麼時候，那個不用理他們，他們比我們急。 B：好，阿祺就說，…（聽不清楚）要給我們，阿棋說他們裡面的朋友在講，但是他們不甘心。 A：什麼要給我們，他們不甘心？ B：追加的是一定要給我們，可是他們不甘心。 A：不是，那個沒有辦法不給你，因為我們根本就沒有什麼問題。 B：所以他們就很不甘心。 A：所以他想來討。 B：代表會那幾個… A：要怎麼討？我為什麼…反正，爸，這我來處理。 B：好。 ３ 105年7月5日9 時45分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號2） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第39頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第376 號通訊監察書。 A：13日之前要照相，我不知道裡面14到期，13日就要完成。 B：對啦，昨天下午，我有跟跑照的小姐聯絡，她說我們那些資料備齊時，我們14日進去掛以後，有些東西沒有完成，她會退，但是我們是掛14日的文，以後我再補齊資料進去就可以了，林小姐說你們來不及，縣府建管的意思是說，我們14日有掛文，因為資料不齊，再回來，然後我們趕快把這些資料補齊，趕快用一用再補進去，所以我14日之前會把相片和這些資料都要給她。 A：相片應該不用全部照，你聽我說，我們玉里也沒有完全拆架，照一面有拆的這樣，照一面，正面有拆，所以照正面給他這樣。 B：我也是要照正面，有一部份我沒有完全拆的，或是來不及拆的，就不照，表示說我們14日已經有把件的部份掛進去，但是有些資料不齊，不全到時退件，但是在縣府有…（訊號中斷）。 ４ 105年7月5日9 時48分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號3） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第39頁反面。 ②彰化地院105年聲監續字第376 號通訊監察書。 A：西邊那裡下去拆，留東邊這邊，如果來不及，就留東邊這邊，南邊這邊的正面也要拆啊！ B：對啦，我知道。 A：從南邊先作，南邊正面這裡要先好，正面比較重要。 B：我知道。 A：再來正面作到側面，南邊東邊先貼一貼，比較那個。 B：好…。 ５ 105年7月5日10時0 分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號5） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第39頁反面。 ②彰化地院105年聲監字第628 號通訊監察書。 A：家豪，○○完工證明，切結書要簽喔！我傳空白的過去，你那裡有印章，蓋一蓋，傳去…（聽不清楚），那裡，看叫誰模仿一下爸爸的字。好不好！ B：仿誰啦！ A：那裡面要簽章啦！我們從這裡再用過去… B：你怎麼不用一用，簽一簽寄過去給他們就好。 A：我怕來不及。 B：我還在公司耶！ A：喔！也是好，不過也是還要拿去○○耶。 B：我這裡還一大堆事情，我不就跑來跑去。 A：這樣喔！ B：你叫吳仔跟你講啦！爸！ A：嗯！ B：完工證明？哪一個完工證明？ A：就是○○的完工證明，那到13日要報，現在要拆架了，要拆架報完工，建照到14日而已。 B：就簽一簽寄過去就好。 A：公所也要簽耶！公所要再簽耶！ B：你簽一簽寄過去公所，讓公所簽就好了。 A：我現在叫他們這樣簽，趕快寄，寄快遞，建築師今天去新竹，可能下午才會回來。 B：嗯！好了。 ６ 105年7月6日9 時21分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號8 ） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第40頁正反面。 ②彰化地院105年聲監續字第376 號通訊監察書。 A：阿棋，搖窗（音譯）機來做了嗎？ B：線路與那個都裝上去了。 A：還沒拿進來裝嗎？ B：還沒。但之前有拿進來測試。 A：2樓的磁磚貼了嗎？ B：你說地板嗎？ A：對啊！ B：地板還沒貼。 A：廁所呢？ B：廁所也還沒，廁所因為設計監造把殘障廁所的設計圖畫錯了，設計圖畫在裡面，但那天討論後，應該改在外面。現在已經在改了，改好就會處理磁磚了。 A：電梯裝了嗎？ B：電梯有裝了啊！ A：我進去怎麼發現他們在黏…骨架（研判為電梯工程）。 B：沒有啦！他們黏…以後，但他們之前下面的基礎有先處理，現在黏好…以後，他們現在開始在安裝骨仔。 A：今天作瓦片的有進來了？（2 分40秒） B：作瓦片的現在還沒到，他說今天一定進來作。 A：這個作，一定來不及，14日一定來不及，你要想第二步怎麼處理了。 B：好。（3分1秒）： A：我昨天想到一個比較嚴重的問題，你查核時工期要怎麼說？ B：查核怎樣？ A：查核工期的日報表你要怎麼寫？ B：變更前就是達到百分之就是我這邊的日期的部分就是百分之九十幾，我們就是不要給他查核，要不然也是要寫替他申請出去的，就替他申請出去的工期，不然你要怎麼寫，就是用我們替他申請的工期。現在是他們沒下來，是他們沒下來的部分，不是我們那個，工期從那個時候到現在一直延期，我們每一次寫的日期都不一樣，我現在都以進度為主了。（5 分20秒） A：這樣比較奇怪，再一個方式就是報停工，就快做一個段落報停工。 B：要不然就另一個模式，我14日出去後，他變更設計後，我們就報停工，就是這樣而已。 A：裡面照常做一做，快一點用一用。 B：你若報停工，要再照做，也是也和課長商量，不然他也不一定肯。現在就是說，查核這個部分，查核沒來就那個，不然另外一個方式就是你說的我們就停工，因為你變更設計還沒下來，我們沒有辦法工期下去喬。（6分20秒） A：但磁磚總是要先貼起來。最少2樓要先做起來。（持續討論磁磚先貼好2 樓及樓梯間，1 樓先不貼) ７ 105年7月7日8 時43分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號9 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第40頁反面。 ②彰化地院105年聲監字第628 號通訊監察書。 B：喂，家豪，你早上的行程如何安排？ A：我要去工地看看防颱做好了沒？你要叫我去○○嗎？ B：我要約你去○○找課長，我怕課長不肯簽，這樣就慘了。 A：你說怎樣？你說什麼不簽？ B：就使照需要簽切結書，說我們這份圖已完工，切結書，13日啊！就怕他們會緊張，課長是比較知道，阿棋說有跟他說。 A：不會啦！課長他應該知道啦！ B：但是這不是課長簽的啊！要鄉長啊！我是想說找你去拜訪他一下，去跟他說一下。還有7 月27日要查核，到現在變更設計還沒辦好，我們工期要怎麼算？現在的工期都是吃變更設計的工期，我們的工期6月初就… A：我知道啊！ B：他有跟你說這些嗎？ A：他早就跟我說，他說他這樣排下去，怕工期會不夠。 B：後面是還不怕，就怕他再這樣放下去，我們就不知道要怎麼用。 A：那個不是他在放的，你知道到底是什麼原因嗎？那是建築師根本就沒給人家用好。 B：還沒用好？ A：已經退3遍了，都有跟他說這個不可以，那都是建築師他的問題，那不是他在放，他已經把他退3遍了，到最後現在這個也是看不太下去。 B：啊是什麼原因，都搞不清楚。 A：都有跟他講，你覺得張榮峰就爛爛的。 B：真慘，就是爛人才會弄得霧煞煞，判斷都錯誤。 A：我跟你講啦！課長都全部跟我講完了，他說他現在也很煩，他說他下週要叫張榮峰他們來，順便叫我們去開會，看這個變更設計到底要怎麼處理。 B：唉！ A：啊你說簽那個，他會幫我們處理啦！他自己也是知道啦！ B：知道嗎？ A：對啦！不用再去拜訪他啦！他那天都有跟我講啦！他說他現在煩的是，怕24日那天來查核，會哭夭說你們根本還沒做完。 B：是這樣嗎？ A：是啦！他有跟我說阿棋會發一個文說我們的進度超過百分之九十不用查核，說不知道這樣可不可以阻擋查核。 B：是喔！ A：他說縣政府他是出錢的人，人家要來看，你跟人家說不可以來看，你有什麼理由，你要拿什麼理由。 B：比較困難啦！ A：其實現在都不是這個問題啦！是變更設計，是張榮峰他們圖都沒給人家畫好啦！ B：是這樣嗎？ A：是啦！隨便就要交差，人家跟他講又講不聽啦（通話中斷） ８ 105年7月7日8 時59分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號11） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第41頁。 ②彰化地院105年聲監字第628 號通訊監察書。 （A問B有無聯絡張榮峰，B說張榮峰公司都在處理了，A認為變更設計沒有過，○○營造可以報停工，停工較為合適。接著，討論彰化標案，A說代表會已經不刁難，把責任推回彰化市公所，課長對此有點不滿。最後又討論○○標案變更設計問題，A表示下午會打電話給課長討論。） ９ 105年7月14日11時50分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號15） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第41頁。 ②彰化地院105年聲監續字第472 號通訊監察書。 （談論屋瓦覆蓋及裝設避雷針，另提到二樓磁磚尚未貼。） 105年7月14日16時15分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號16） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第41頁正反面。 ②彰化地院105年聲監續字第472 號通訊監察書。 A：阿棋，剛才林小姐打來，說我們還有東西沒有用好拿給她。 B：對，還欠一些資料，我現在叫小姐趕快準備，現在掛件的部分，她有過去和主辦的講。 A：她說明天寄也可以，問題是我們的東西也要準備齊全。 B：對，現在是先掛啊，就是先掛沒有關係，就是我們14日之前有先處理進去了，後面的資料可以陸陸續續補沒有關係。 A：她跟我說不是這樣呢，她說掛了會退件，退件跟明天寄是同樣的意思。 B：對，掛了，退件，我們就是讓他退件，還有一堆資料還沒那個，包括電梯的什麼，每樣東西都要，包括一些出廠證明，材料商現在怎麼會給你，我跟他講，她說這些東西在半年補件就好了，都可以在半年以內補件。 A：我看你跟她講，看怎樣處理比較好。 B：我跟他講，她是說沒有在明天之前把所有的東西送進去，會罰一條6千元，但這些東西在半年內補齊就好了。 A：OK啊，要罰就讓他罰了，這也不可能會好啊，還有裝修還沒弄好，沒有辦法完工啊。 B：對，所以那些東西絕對不可能，我是跟他說，她跟我說沒關係，反正我們有寄進去讓他退件，退件後在6個月內把所有的資料備齊讓他進去這樣，現在我們作這個動作這樣而已。 A：我為什麼都聽不懂，她說今天沒有辦，明天辦也可以，怎麼這樣？ B：對啦 A：我說不是到13，明天辦是什麼意思？可以辦嗎？ B：沒有啦，到14日，我們以前到14日到期啦，他有作一個掛文的動作，意思是說，製造我們有先那個，再讓他退件 A：你的意思是說，14日進去給他退就對了，今天一定要進去？ B：對 A：今天一定要進去，還是明天也沒關係？ B：她今天有去找主辦，主辦說你明天進來掛件，到時候給你退，就是要退件，我們給你退。退了以後，半年以內，你們要處理，到時候你們會罰一條6千元的，但是半年內你要把所有的文件補齊給我。 A：我的意思是說，今天掛和明天掛的意思是一樣，她跟我講是一樣。 B：對，是一樣。 A：圖的副本怎麼都沒看到？ B：副本我也不知道，自從我來也沒看過那個，周協理也有打給我，我說不曉得，照道理講，這些東西應該在建築師那邊。 A：建築師也說沒有？ B：現在去找他，什麼他也都說沒有，消防的東西，他也說沒有，我拜託水電的下游去向縣府消防那邊要出來了 A：我們剛開始報開工不是都有圖？那個不都是正本？ B：問題是我這裡都沒有那些東西啊 A：那些圖，在請林小姐報的時候就給她了，不然沒有那些資料怎麼進去報 B：對，你以前那些圖歸那些圖，我們還有一個副本 A：那些圖，建築師也沒有拿給我們 B：對啊，那些東西在建築師那裡，不可能在我們這裡 A：現在要怎麼辦？ B：如果建築師找不到，我們再問林小姐要怎麼用，看是不是用影印再蓋章，還是怎樣？不然再叫建築師出圖，他們那邊再蓋章這樣，我有跟監造說 A：今天也要進去，那些圖明天要進去？ B：沒有啦，現在不管，那些東西有進去沒進去，不管啦，明天他要先把我們 A：今天掛進去就好了 B：對啦，我們蓋章這些東西，包括公所蓋章切結書、申請書先進去，再給他退件就好。 A：（訊號中斷） 105年7月15日18時17分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號18） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第41頁反面至42頁。 ②彰化地院105年聲監續字第472 號通訊監察書。 A：照片，不能通過啦，因為旁邊鷹架 B：原本就不能通過，你不要再打給林小姐，我有跟他說來，看要怎麼照，那些相片那有可能通過，根本不可能會通過，主要是要進去讓他退，如果要包括植栽、步道所有的東西，磚仔、停車場都要作好，相片才會過，不然不會通過。這沒有錯啊 A：那棟房子就不會過了，那棟房子外貌用好，照起來就可以了，現不會過是因為那些雜物堆在旁邊 B：那些相片不可能是標準的，我們就是掛文進去，我們現在趕的是掛文 A：都掛進去了？ B：有啦，掛進去了，你現在問她相片可不可以，她一定跟你說不可以，沒錯啊 A：你叫先清一清再照 B：對 A：清一清，照一照，再來搭架，那就變成大間的先來蓋屋瓦了 B：有啦，我叫他先把那一邊，都吊上去了，叫他從那一邊先去處理，她執著那些相片，那一定不會過的，沒有錯 A：照片是沒有錯，我以為你會調整角度，你是說要調整角度再修片？ B：現在修片同樣有個問題，現在你殘障坡道還沒有做、水溝、停車格、植栽什麼等還沒有上去，你那有可能有正確的照片。： B：他現在四面都要照，每個地方的建管模式都不一樣，我們現在作這個動作最主要是相片有上去，他跟你說這個不行，你要退回去，你們要補那個進來，我們事後再補，最重點是我們今天文一定要掛進去，掛進去0K嘛，以後我們東西補進去以後，你這些證件沒有集中在裡面，會罰一條6千元的，等所有的件都補進去，不然你要正確的話，不僅要相片，還包括你所有的出廠證明，所有的東西都要好都要上去，那有可能，那個都還沒好，那些資料你也不可能備齊 A：我現在的重點是怕說，你的房子都還沒蓋好，你怎麼說 B：相片上去給他們看，看結構體好了，不然不可能拆架，所以我們要讓他們知道我們好了，祇是那些沒有整理好，整理好我們再補件進去，我們現在的動作是在7月14日截止，我們15日有把資料送進去 A：我們現在要多搭幾個架子？ B：沒有啦，沒有多太多，多要蓋屋瓦的這邊而已，其他的不用搭了，東側這邊要搭，其他的就不用搭了： A：我現在的重點是，照這樣有那些垃圾，說這樣沒有完工？你要切結完工？ B：我們現在切結完工，是主結構體0K，我再來會和課長他們說，我們再發一個文說，我們在變更當中，我們部份完工，就是主結構的部分，那些追加的部分，還在變更設計，還沒列入在裡面 A：你要慎重，看能不能這樣發？因為執照祇有到（應為7 / 14）而已，我們現在是和完工一起進去的喔，所以你要慎重 B：我會和課長討論，星期一會和他討論 A：因為意思是說我們的合約到這裡而已，執照到7月14日，因為張榮峰沒有幫忙辦裝修的執照 B：對 A：併完工辦理，就是說完工和追加辦這樣，所以表示裝修完工，你如果說裝修又要做就有問題了 B：室內裝修的部分，天花板一定沒有處理，他現在這一次辦理的是天花板的部分，就是變更設計，我們的變更設計不祇有天花板，還有家俱、0 A、還有廣播系統、電話系統 A：你先問看看可不可以，如果要發文，不可以寫裝修 B：我一定跟課長討論 A：家俱、廣播系統而已，沒有影響到建照的 B：…我們現在驗收，現在階段性，我們的結構體已經完成了，我們現在為什麼還沒全面完工，是因為它後面有這些東西，因為我有再問別的事務所，…他是說最好是與主辦再討論一下，如果可以就是發一張文，階段性完工就是主結構的原合約是ok，接下來未完成是因為業主有追加的部分。 A：辦公的 B：辦公傢具、監視系統及電話系統，因為是追加，沒有全面完工，是因為這些部分，這一次他辦理室裝，他室內裝修的部分是天花板，沒有包括OA在裡面 A：天花板不是要先訂起來，骨架先作起來 B：（談天花板製作） A：趕快叫人來用一用，萬一真的要來看，就，一般裝修，裡面是不管你的，祇有天花板有在管而已 B：對，我有問別事務所，我們之前有阻擋，我們竣工後不讓他查核，他們是說，現在法令有修改，他有可以在竣工後來查核，他們是來看整個文書的部分，所以這幾天我在趕這些文書，文書處理好，到時他們來看，出現場的時候，沒有辦法，因為裝修的部分，是公所要求我們變更這些東西，為了這個所以沒有，所以去了，現場一定是亂七八糟的，因為那些東西是公所要求我們去作變更的，所以我們要把文書作漂亮，最主要是看你文書。 A：文書你們這樣作有什麼問題？如果有要跟我們講 B：我叫人幫忙用 A：（談工地主任改許先生、勞安人員也會改、文書整理）… B：… A：這個沒有問題就對了，不會影響我們的建照吧 B：執照，我們先掛進去讓他退，事後我們把文補好，罰一個6 千的就好 A：你什麼時候要開始搭外面的架子 B：我聯絡他們，他們下星期二會開始搭… A：…（談論搭架） B：… A：我現在是說，趕快搭一搭，趕快拆架，他們來查核時看不到這些東西 B：趕快用一用，因為差不到幾天，拜託他趕快拆掉這樣 A：你有問他這樣要幾天，因為搭鷹架，搭這樣是很麻煩，我的意思是說來查核的時候會很麻煩 B：對啦，查核的時候會叫他拆掉 A：拆掉，馬上又搭起來，對不對？我們就趕快來作一作。 B：（談論硬拜託來搭鷹架）… A：…我們不知道屋瓦要搭多久？ B：屋瓦很快，東側這邊漆好了，差還沒把（音不清）鋪上去及條子釘上去 A：反而前面防水的比較慢就對了 B：再來就是排那些瓦片上去了，所以他今天就把所有瓦片吊上去了，他們的師傳就開始進來了，所以蓋瓦片歸蓋瓦片，另外前面作，有二組師傅，一組專門蓋屋瓦，一組在作防水的 A：現在你變成大面積的先作，不然你的鷹架來不及搭起來給他們作 B：有跟他們講了，大面積可以先作 A：蓋屋瓦的什麼時候來作 B：蓋屋瓦的，他們今天把瓦片吊上去，明天就開始作了 A：明天開始蓋了？ B：對… A：…蓋三天可以蓋好？ B：應該不會超過一個星期，全部好不會超過一個星期，要遇到之前的颱風和下雨，他是跟我說蓋屋瓦及作防水，一個星期會好… A：27日是星期幾？ B：星期三 A：看星期二，能不能再把鷹架拆下來 B：（談論地上整理） 105年7月19日14時31分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號21） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第43頁。 ②彰化地院105年聲監續字第472 號通訊監察書。 A：…現在那個文件作得怎樣？ B：有，我現在都在用，要查核的東西我都在用。 A：我現在煩惱工期不知道要怎麼寫？ B：我再來處理 A：照這樣寫 B：全部整理好，我再過去和他那個，我會再和公所那邊套好，看大家怎麼用，再加上建築師的。 A：課長現在怎麼想？怎麼講？ B：他說也是要處理啊，也是要那個啊，他是說那一天他可能會請假，讓他們和主辦的去處理這樣而已。 A：他會請假？哈哈 B：對，他說查核委員，跟他在縣府的時候就不合了 A：這樣子，和那一個？ B：就是都帶班的那個「程頂嘉」 A：「程頂嘉」 B：帶隊的那個「程頂嘉」 A：帶隊的那個？ B：對 A：不是那個查核委員？ B：不是，是帶隊的「程頂嘉」，查核委員是外聘的，怎麼會跟他有那個 A：我是說那個是我研究所同學，「陳頂文」和我很好 B：我瞭解 A：工期要怎麼寫比較好，照理講要辦停工才對 B：對啦，現在協議是說要辦停工，不然工期，不能夠那個，原來預計沒有要查核的時候就有跟課長在講，這段時間要辦停工，那時候我們竣工還沒辦，竣工完了才可以報，不然報停工也不對，現在來，我和他協議是不是報停工比較好看 A：報13 B：我明天早上會和課長那個 A：鷹架也沒來搭啊，我們屋瓦怎麼來得及蓋？那邊有在下雨？ B：沒有 A：屋瓦怎麼來得及蓋？鷹架還沒搭？ B：早上「許仔」沒有在，我之前跟他聯絡他是說今早 A：我今早和他聯絡，他是說明天，我說慘了這樣子 B：（阿棋要聯絡「許仔」）… A：屋瓦蓋好了？你知道？ B：屋瓦還沒蓋好，昨天下午他們還在用呢，那有蓋好 A：我在煩惱這個工期不知道要怎麼改善？ B：我和他們協調後，再跟你講要怎麼講 A：你如果要停工，也是要7月13、14再報停工 B：嗯，停工就是要我們竣工後才可以報停工，這二天我們 A：磁磚都還沒貼？ B：你是說室內？ A：室內的 B：室內的還沒有，室內的還沒開始貼 A：怎樣？ B：那一天我有和「許仔」講，他說好，他要安排，現在是怎樣，等一下我再和他講一下，看他什麼時候要下去搭？磁磚，那一天，我有和「翔弘」（音）那個王老闆說，從三樓往下貼，三樓、二樓都可以貼，祇剩一樓不可以貼，三樓、二樓的東西都0K了 A：我本來是說，他們來查核，我們一定都貼好了 B：可能祇能趕到二樓而已 A：如能趕到二樓我就高興了 B：儘量部份趕快貼而已 A：你催一下…： 105年7月19日14時56分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號22） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第43頁反面。 ②彰化地院105年聲監續字第472 號通訊監察書。 A：我看也是要報停工，不然這樣下去 B：今天？ A：沒有，今天十幾號了，差不多14還是多少要報 B：要從昨天開始報，我等一下會（音不清） A：這樣才能解決，我們因為執照的問題，不然我們在六月的時候還沒變更好，就要報停工了 B：對，要從昨天，從星期一啦 A：（音不清）有跟你說怎樣？相片要重照還是怎樣？ B：相片那個，後面都要重補，因為我們掛文，現在跑照的小姐還沒有跟我講退件，她說退件回來以後，我們再把相片補上 A：全部補，包括電梯什麼都用 B：對 A：電梯來裝了嗎？ B：有啊，電梯的格子好了 A：還沒吊進來？ B：還沒，祇有架子組裝好而已，軌道組裝起來了 A：電梯什麼時候要進來用？ B：電梯我還要聯繫一下，昨天…（續談論電梯何時組裝、廠商請款、要貼磁磚問題） 105年7月19日15時0分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號23） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第43頁反面。 ②彰化地院105年聲監續字第472 號通訊監察書。 （吳要求阿棋，明天一定要搭鷹架及趕工蓋屋頂） A：…他們蓋屋瓦蓋到那裡了？ B：現在才開始蓋而已，那有蓋很多？ A：可是我看相片，好像有蓋一部分起來了 B：有啦，祇有一部分而已，才開始要蓋而已 A：剛吊上去，馬上就蓋一部分，真的很快 B：對啦，我之前不是告訴過你，他們進去很快啦，前面作防水和那個部分，蓋瓦片很快啦 A：對，上星期五、六有蓋一部分，到現在不是更多了，我打算上星期到現在應該好了 B：沒有啦，還沒有，這二天我會催一催 A：旁邊我們貼一貼，我們跟人家說要停工比較有道理 B：好 A：不然停工了，我們放一半，這樣人家會相信？ B：好 A：我煩惱這裡而已，要作假也要作好一點 B：好 105年7月19日15時12分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號24 ） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第43頁反面。 ②彰化地院105年聲監續字第472 號通訊監察書。 A：（談論鑽心取樣） B：…鑽心的時候，他們公所的人都有來會同處理，來取樣 A：…… B：公所來都有指定要鑽那裡，都是公所和政風一起來的 A：現在工期的問題趕快處理，還有要叫進來作的人，趕快叫進來 B：好 105年7月20日19時6分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號25 ） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第43頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第472 號通訊監察書。 （工地現場鷹架於當日下午搭設起來） 105年7月30日17時18分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號36） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第44頁正反面。 ②彰化地院105年聲監續字第472 號通訊監察書。 A：我想你和課長研究一下，我看我們外面用好，鷹架拆除就要辦停工了 B：好啊 A：不知道什麼時候才會變更好啊，到時變更好，不到一個月，怎麼作 B：好 A：外面其他的配合裡面，我們不需要再作，對不對？ B：對，我們外面都用好 A ：對，我們都用好，架子也拆好了， 再來其他都配合他的 B：對 A：他裡面我們可以改作天花板，空調要變更，我們裡面先作，沒關係，暗暗（偷偷）作，可以這樣講啊，我們那裡也是這樣啊，彰化也是，工期，初8 ，初5就報停工了，外面都用好了，什麼都用好了這樣，不知什麼時候才會辦好變更，那我工期不是都沒有了，等他改好，工期也都結束了，能活？ B：我星期一會跟他講 A：對，你要趕緊那個，星期一要拆鷹架了？ B：對，星期一要拆 A：上面仍繼續用就對了 B：嗯… A：…（談論混泥土數量短少及付款爭執問題）： 105年8月1日16時10分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號42） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第44頁反面。 ②彰化地院105年聲監續字第472 號通訊監察書。 A：阿棋，你有和課長講那些事情？ B：有啊，中午我有和他吃飯，我有跟他講 A：他講怎樣？ B：他說我們鷹架拆一拆，下去處理也是可以。 A：啊？ B：我們鷹架拆一拆以後，就可以啊，可以 A：玻璃也裝好了，對不對？ B：對，我也和他講請款的事，他說好，沒關係，你們作出來，可以幫我們請 A：這一次的請款，也要請一下啊 B：有啊，我有叫他作一作出去啊，明天9點半約好了 A：（中斷） 105年8月2日9 時58分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號44） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第44頁反面、本院筆錄卷二第371 至372頁。 ②彰化地院105年聲監續字第482 號通訊監察書。 B：喂。 A：阿棋。我請教你一下，因為我們現在變更這個部分有一個問題，你那一天是有跟課長說因為…（語意不清），我們可不可以先辦停工。 B：我昨天有跟他講了。 A：他怎麼說？因為現在這樣，我跟你說，我現在這樣想一想也不對，你這追加到底會不會過是一回事，現在過就算過了，我們跟公所合約還沒停，我們現在跟廠商這樣講，有時也很困擾。 B：嗯嗯。 A：人家要進材料、不進材料，你們追加如果沒有過的話，大家就完了，所以這個意思是說，我們沒有辦停工，這個東西沒有確定下來，我們現在到底要怎麼處理。 B：嗯嗯恩。 A：課長是你、你說課長是什麼意思？ B：我跟他講的時候，是現階段本工程的部分，你如果沒有要那個、在等變更設計的部分，我們可以辦停工沒關係，現階段我們自己有一部份的東西再做，你現在辦停工不適合，嘿阿。 A：不過我們現階段在做的東西也剩不多了吧，你說的…（語意不清）的部分吧。 B：嘿阿，我說的就是，昨天吳老師有打電話給我，因為前天、昨天我有跟課長說，中午我跟他吃飯大概有跟他談一下，他說沒關係，如果你們要辦停工，等變更設計的部分你去辦，但我們現在正在做的、還架著你沒有那個，過的時候應該會進來拆，拆一拆以後我們來辦停工，才比較有一個理由去那個。 A：好啦你現在變成、還沒有、 B：不然你們什麼時候要拆？ A：因為原本是是排昨天要拆啦，因為昨天有下雨，今天早上有稍微噴雨，他沒有進來，現在太陽出來了，我催催看，看下午有沒有要來拆。 A：那差不多是明後天、明後天發文辦停工啦。 B：應該是這個禮拜處理這些工作。 A：這樣外面你也是要快搶耶。 B：對阿對阿。 A：好這樣我瞭解。 105年8月2日12時23分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號47） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第45頁。 ②彰化地院105年聲監續字第482 號通訊監察書。 A：我現在跟王先生在一起，有聽王仔說一些事情，跟阿棋跟你說的及我的瞭解都不一樣。 B：變更段計，展延工期，你要沒有東西可以作，才有辦法展延，報停工啦。 A：停工是一回事啦，是有其他的事情，阿棋及我爸跟我說的都不一樣，沒關係，我向你答應的事情，我會處理。 B：嗯。 A：我向你答應的事情，我會處理，不會像阿棋說的這樣子，這要給你瞭解一下。 B：好。 105 年8 月2 日12時40分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號49） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第45頁、本院筆錄卷二第376 至377 頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第482 號通訊監察書。 B：喂。 A：課長的意思是說、課長、因為、那個誰阿、跟你說鷹架拆完、是跟我這樣說，鷹架拆完可以報停工，課長說他沒有說可以耶，他說外面我們還有可以做的部分。 B：ㄟ怎麼這樣、你你。 A：其實我跟你說，你聽我說。 B：喔。 A：阿棋不知道去跟課長說什麼，阿棋很想去做那些很黑的事情，意思是說，跟人家該要處理的，都沒有跟人家處理，說我們公司沒有答應要跟人家處理，你知道我意思嗎？ B：我知道，我就跟他說好了，他為什麼又亂說。 A：阿棋就是這樣的人阿，他兩邊都戳，又跟我們說另外一回事，說那一家不好怎樣的。唉（嘆氣）。 B：你過去跟課長談一下。 A：你就不知道這一隻鬼。 B：我知道，你去跟課長講一下。 A：課長、課長，我剛才有跟他說、反正晚上我會過去一趟，另外一件，我跟你說啦，其實現在可以拿說設計變更沒有過，我們的主要件沒有辦法進行，我們主要件是在室內嘛。 B：對對對。 A：那你這一些空調設備我都沒有辦法去完工，那個天花板不能用、地板不能貼，我外面做不做因為是併行的工作阿。這樣就好阿，這個我能處理，我晚上會過去一趟，我再跟課長解釋一下。 B：好，我講我都同意，都沒有變，你這麼說。 A：嘿啦，我跟你說這實在是厚，養這個鬼、小人有夠多的，我是要跟你說要注意這個人而已，你看這個楊文中也都是相似，都當作我們沒有朋友可以問，黃文勝在做什麼你知道嗎、黃文勝現在在做什麼你知道嗎？：（2 分40秒） 105 年8 月2 日14時12分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號51） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（許鴻維） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第45頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第472 號通訊監察書。 A：許仔，磁磚貼了？ B：磁磚還沒有 A：為什麼？二樓還沒開始貼？ B：還沒有，裝潢的說，你裡面先貼磁磚 A：他就沒有辦法他說改天他滑倒或是磁磚打破，誰要負責？我真的不知道要怎麼講啊？ A：廁所先去貼一貼 B：廁所就是要先作防水，我叫「吳仔」明天進來作 A：他有要來？我那裡有材料？材料有放在那？ B：有啦，重點是水泥剛抹好，牆壁濕的沒有辦法作，要讓它乾，我明天叫他來作防水 A：好 105 年8 月2 日14時35分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號53 ） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第45頁正反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第472 號通訊監察書。 A：現在要怎麼辦？現在還有工地主任的問題，我們現在又不能回恢復以前那個，說他離職了，現在又用回來，那很奇怪。 B：對 A：「許仔」那裡現在又不能下架 B：為什麼不能下架？他不是說再10幾天就可以下架了 A：再10幾天，我們來不及了，要換一個啦，原來那個不可以，我們跟人家說離職 B：我們跟人家說離職了 A：我們另派人這樣而已 B：我們現在跟人家說離職了，我們怎麼跟人家說那個 A：其他的有啊，其他的，不可以？ B：可以，其他的可以啦，怎麼不可以 A：「許仔」那裡180 萬的工作，本來不用登記，結果下去登記，後來那100 多萬不必登錄的，因為現在沒有辦那個，所以不能下架，要換也不要呢 B：看看再找還有沒有其他的人選，有人選再換，我這邊先跟他講一下 A：你私底下問那個，要作什麼工作，我們先拿回來作 B：我聽不懂 A：你說課長說，我們拆架了，要給我們報停工？ B：對，你們又在那裡動，我說，他說你們在動，怎麼報停工啦 A：課長自已也說，你們外面也還沒作好，我說外面沒有關係，外面不是要件，現在要件都不能作了，裡面要件都不能作了 B：你架子拆了以後去報停工，外面要件沒差嘛，我們架子沒有拆掉，我們沒有辦法去處理 A：他說外面這個工作你還沒作…說我們車道什麼作，我說那個也不是料進的，我們主要件受到影響，你還沒辦好，我們是要停工還是那個，我們那裡也是主要件影響才停工的 B：彰化 A：嗯，他不知道要辦到什麼時候，辦好了，工期也到了，這個真的很離譜，非常好笑（4 分開始） B：我昨天跟他講的時候，他是說你架子拆掉，主結構的外部OK了，你要停工再停工，不然你還在那邊工作，怎麼停工？ A：我以為架子拆了，他說架子拆了，外面那個還有呢 B：沒有啦，你外面作整地什麼都關係，你主結構都好了，你就沒有辦法再作了，再停工。 A：我麻煩你那裡去處理一下 B：誰？ A：我們後面屋頂，算我們缺失那裡 B：查核還沒下來啊 A：…（談論查核缺失下來後才施作） B：…（牆壁龜裂如何施作） 105 年8 月2 日15時46分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號56） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （吳燦欽持用） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第45頁反面至46頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第482 號通訊監察書。 B：OA是不是都有在製造了？要不然到時候時問要到了，製造若來不及，製造好安裝，我們後面黏磁磚才來得及。 A：你說怎樣？ B：那個OA不知道有沒有在用了。 A：那個比較快吧！你直接和他聯絡看他有沒有在進行，若開始做了大約需要多少時間？ B：現在都不知道。現在都是「長仔」在處理。 A：爸，我們內部要自己去進行這些工作，你跟周仔（周銀燈）說一聲，叫他自己去聯絡，看他們現在有無在備料。 B：現在就是「長仔」在處理，我現在不知道那個人的電話，因為我都沒有接過。 A：周仔沒有嗎？ B：沒有啊！ A：這樣我告訴你，我今天晚上會…（隱晦）。 B：對對對，我的意思就是這樣，你跟他問一下，瞭解一下他的聯絡方式。 A：我知道我知道。 B：就兩方說好了啊！ A：我問好全部資科丟給你，你再跟他聯絡。 105 年8 月2 日16時51分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號57） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第46頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第482 號通訊監察書。 （吳上風18時50分會到B男子的公司與該男一起去斗六找○○課長。） 105 年8 月2 日18時55分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號59 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第46頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第482 號通訊監察書。 （吳上風到王先生公司外，等王先生一同去斗六。） 105 年8 月2 日21時22分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號61） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第46頁、本院筆錄卷二第377 至379 頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第482 號通訊監察書。 A：爸，阿棋零用金、交際費部分是跟我們請多少？算幾個月？ B：就一個月請6 、7 次、7 、8 次這樣，請一請、 A：6 、7 次、7 、8 次這樣是多少錢？ B：總共領一次4 千多，零用金、交際費他說請多少？ A：差不多一個月2 、3 萬，3 萬那裏嗎？ B：嘿。 A：剛才人家課長在那裏講，說沒有啦，哪有這麼多，一個月吃飯花1 萬塊就算很多了。 B：他就都討收據，那個收據都不能用，收據就寫紅區（音譯）吃飯，一次都寫4 千多，2 個人吃4千多我都想不通，看是在哪裡，那一間都有開發票，但他都不討發票都不收，我們就放著不給他，反正、 A：所以他要、 B：叫他拿他就聽不下去，沒人寫的下去，一個月吃差不多、怎麼可能。 A：哪一間店阿？哪一間店阿？ B：就那2 間那個那個、上次我們樹園（音譯）吃的那一次、 A：你說六潮港那一間？ B：六潮港隔壁那一間、二間。 A：那也都有發票阿。 B：有發票對阿，他都用收據，而且收據都連在一起一直開喔，一直開來喔，那樣子不能申報，所以我不理他，我放著，我有問很多次。 A：沒有啦，課長說沒有那麼多啦，開玩笑，他說跟公司唉、不是、是說給課長聽，說我們都…。 B：他本來就、 A：我跟課長說如果你覺得他們很乾淨，我沒話說，我有跟課長講，講難聽一點，你有覺得他工作做的好嗎？也是在那裡笑笑的（笑）。 B：現在我們要怎麼樣、工期要怎麼處理才好。 A：我跟你講啦，課長的意思是說，叫我們合意內盡量寫啦，怎麼寫都沒關係，他會替我們處理，他說我們已經有一些離譜了，因為報停工會被注意到 B：對阿。 A：他說他是怕這個不是說我們、展延，展延是內部的問題，叫我們自己監啦，拿要件出來看我們到底有些什麼，還有雨天阿甚麼都讓我們自己編，祇是說他不要說阿棋怎麼樣啦，他是說你們在做工期，你編雨天，那天工作日誌還寫這麼出工，你們在搞什麼我都看不懂，你要做弊也做（嘆氣）。 B：他就到最後一起寫才會出紕漏。 A：所以我就說他根本就沒有用心在關心我們的工作，阿棋祇關心他的褲袋而已。 B：嗯嗯嗯，褲袋啦。 A：不會啦，我現在都全盤大致上了解個七八成了，課長是叫我們自己想辦法啦，那個還有一件事情，五大管線那個建築師沒有送審。（3 分40秒）： 105 年8 月8 日9 時15分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號71） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第46頁正反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第562 號通訊監察書。 A：現在工作在做什麼？ B：做外面的水溝和裡面的磁磚 A：那個架子都拆好了？ B：架子都拆好了 A：空調有進去作？ B：空調，明天 A：（談論空調如何施作） B：… A：地上的磁磚貼起來，從上面貼下來 B：現在開始在作了 A：那個不用留，家具什麼時候要進來作？ B：家具的部分應該會在月底才會進來 A：月底才要進來作？ B：對 A：有先作起來？祇是進來組裝而已？ B：工廠已經作好，祇是組裝 A：… B：… 105 年8 月26日9 時12分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號93） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第47頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第562 號通訊監察書。 A：阿棋，你不是說那個到10月4 日，現在退回來了 B：那有退回來？ A：退回來了，我們收到了，你不知道？ B：我不知道，我等一下看看，我現在麥寮街上 A：不能接受，歉然同意啊 B：啊 A：說「歉然同意」，我們請的工期，他說「歉然同意」，是不是因為你在作裡面的 B：我昨天下午和課長在一起，他也沒有跟我講 A：真的氣死了 B：我等一下看一看，再問一問，我再打電話給你 A：這樣要怎麼辦，這樣工期會來不及 B：我昨天才再跟他講工期的事而已 A：你趕快去處理 B：好 105 年8 月26日13時34分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號98） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第47頁反面至48頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第564 號通訊監察書。 B：後來談的怎樣？ A：就變更而已，不過羅佳格頭痛了，人家叫他寫檢討報告，叫我替他想理由。 B：就當時沒有注意，一時疏忽。 A：對，重點是要區分四項專利品的必要性，如果非必要的話… B：當時沒有注意，不知道被廠商這樣而已。 A：對，我也是這樣說。 B：後來發覺有這個東西，他也認為沒有必要性，這樣而已，承認就好。：（9 分46秒） A：○○課長一直在找我，不知道要幹麻。 B：我知道，變更的事情，你過去找他一下。 A：他等一下要來高雄找我。 B：哦好啊 A：我說我等一下要趕回高雄。 B：昨天東西沒有幫我們解套，亂來。 A：我等下要順便問他。 B：丁仔不知道在幹麻，104 年2 月的事情，牽托到105年了。 A：什麼東西？ B：說那時4 天的工期有給他了，所以來的及給你停工，現在要選晴、雨天的，不能選，他搞錯了，真的被丁仔氣死，和他們課長說好了，又要跟我們說…，他知道拉，就105 年2 月我們請2 、3月，他現在說你們那時被停工，不能再重覆計算，現在查下去是10 4年停工，不是105 年。 A：你再發一次文啊。 B：再發，那個人會惱羞成怒，上次亂罰我們，發文回去，他惱羞成怒，叫我們去告他，哈哈。 A：免了，現在私底下告訴他就好。 B：提告就好幾萬，我知道的。 A：我覺得處理事情就私底下跟他講就好了，…。 B：他就沒辦法，他不接受。… A：沒有，我有跟他說過話，我說，他還是可以「妥協」的。我覺得你很多事情被矇在鼓裡，我覺得他可以「妥協」的。 B：這樣哦。 A：看誰去跟他說而已。 B：這樣好拉。 A：好。 105 年8 月26日15時58分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號101） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第48頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第562 號通訊監察書。 （○○工程必須於9 月24日完工，下雨量超過15mm可停工） 105 年8 月27日13時39分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號103） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第48頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第562 號通訊監察書。 B：昨天我向課長要求到10月底，可不可以？他說OK，10月底好嗎？ A：好，10月底來得及 B：他說我們一些文書作業要作得齊全讓他看、讓他處理，不然他也不好幫我們擴。 A：風和雨應該也可以用吧？ B：隨你，還有後面追加的主要件要怎麼編出來，至少120 天以上 A：我叫阿棋去用 B：你不要在希望那個人了，他也臭罵阿棋 A：怎樣？ B：說什麼東西給他處理，說一條水溝挖了3 個月，到現在還沒好，他也看不下去了，他也知道… A：（叫黃經理協助處理、代繳張榮峰查核款項） 105 年8 月29日15時42分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號104 ） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（陳茂棋） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第48頁、本院筆錄卷二第381 至383 頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第562 號通訊監察書。 A：阿棋。那水管都有通嗎？還是有的沒通？ B：現在剩一支阿，一支下午在試阿。 A：都在試阿。 B：剩一支，我下午有叫他們去灌了，其他好像都有出來了。 A：都有通了。 B：現在剩一支就是在那個、那個殘障溝道下面那一支，那一支下午在試。 A：你那個那個，做那個是要現場填，還是做一做才吊上去，還是怎麼樣？ B：那個現場填就好了，我叫他做一個盒子，那個部分、上面勾子起來裝上去而已。 A：總共幾個？ B：6、7個而已。 A：6 、7 個而已？3 、4 個洞6 、7 個而已？ B：不是，你有的可以阿。 A：有的可以。 B：嘿阿。 A：喔，好啦。 B：後面、前面、後面的高層比較高會變比較…，你前面剛好、出來的剛好。 A：喔，你水溝也可以處理了。 B：有啦，明天、明天可以開始、我就可以回填，回填我就可以開始做了。 A：水溝挖一挖、處理後面做一個架子一起填了。 B：你說的那個鐵架、…數量，我記得之前我跟課長、主辦的說，說整個結束之後再處理，你怎麼說、 A：不然怎麼說這次，課長禮拜五來，來找吳上風，說一次用一用，下次、 B：我就不要讓他那個，你們跟吳上風、課長就，我不會說，這就看我不通，我盡量不要跟他那個，你現在跟他這樣處理，下次那個人就…，我就不要讓他這樣用，不然他這樣要求、要找我我就不要，我想說不要答應他，現在去找他，…好了不要緊，我知道就好。 A：吳上風沒有那麼空跟他那個，一次一次來，不然他沒那麼有空。 B：他跟我說好多次了，叫你們少年董來看他要怎麼樣，叫他來一下來一下，我說他沒有空怎麼來這個。 A：不可能來。 B：他就說臺中要忙什麼什麼的，我說好啦再說，沒空要說甚麼，我不要跟他那個。 A：好啦。 B：好好。 105 年9 月8 日13時24分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號107） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第48頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第617 號通訊監察書。 （ 0 分57秒） B：你的變更設計送來，有些東西仍然沒有改，我會發文一條一條告訴他，什麼東西缺、什麼東西沒有改到、什麼東西不對，我不要再開會了，這次寫一寫，我就每一點都有寫了，他如果沒有再改好，我就算逾期，你跟你們周仔說一下，叫他去核對，被你們搞到我實在是不知道要怎麼說。 A：嗯。 B：第二點，展延說一件事情，我跟他說你要敘述一些東西，結果你們就簡單一張公文過來。 A：我知道拉，這我私底下再跟你說。我知道這個要做一下敘述。 B：對拉，你至少要有一些佐證，還是叫你爸花時間寫一下。 A：好。 105 年10月18日8 時44分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號110 ） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（吳政頤） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第48頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第666 號通訊監察書。 （1 分35秒） A：… B：現在工期還多久？ A：工期就是剩沒多久，照理講是6月8 日就到期了，第二次，就是二變有一個追加工期，就是要170 日，170 日就追加到10月20幾號，現在就是要用到先停工，二變到現在還沒核准，還要10幾日，我們趁現在外面作一作，停工，執照趕快申請出來，再來復工的時候，剛好就可以那個了… B：… A：… 105 年10月27日15時18分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號112） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第48頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第668 號通訊監察書。 （0 分30秒） B：現在如果再和他談到這些有的沒的，我在擔心有一點。 A：他不要幫你做？來不及？ B：他不做沒有關係，若他沒做，我們再找人做，這不是不能做。 A：爸，你就跟他說… B：怕阿州那不開心就麻煩了。 A：不是，你就跟他說這個是當初人家跟我們說的，然後我們就照這樣做就好了，要不然說我們實在很為難，我說我們作為中間者而已，我們還要拿錢出來放人，我乾脆不要做。 B：現在我們就是不能不做啊。 A：不是，爸，有時話要講硬一點，他不知道什麼情形嘛。 B：知道啦，他都知道。 A：什麼情形？ B：… A：他知道我們工期的事情嗎？ B：一定知道，他們那麼親密。 A：你還是話要講硬一點，你可以說「不然你要我拿錢放人哦？」 B：嗯嗯。 A：對嘛？…（沈默） A：那不用聽，不然就不要做就好，是要擔心什麼哦。那都不用怕，爸，我跟你說，生意人就是這樣，立場強硬一點，我相信他們也不敢說什麼。他們已經有賺錢了，是還要怎樣？ B：軟軟地硬拉，軟軟地硬。 A：你給媽處理拉，我覺得那個給媽處理比較快。 105 年10月27日20時13分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號113） A：0000-000000 （吳上風電話，吳燦欽使用） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第48頁反面至49頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第668 號通訊監察書。 ： （10分30秒） （吳上風將電話拿給吳燦欽，A為吳燦欽） A：你太太帶這個人過來，我那天有問你，阿州是不是說話算話，你說是，我說這樣好。他現在帶來，我那時跟他說，是面對面說的，其他人都被我趕走他跟我說，第一，他如果重發包會很麻煩，就辨在一起，順便解決工期的問題。本來是當時我們就有用好拿過去了，那時他是叫我們自己去找人來用，用到最後，他想一想，長仔說要叫他朋友來用，我說沒有關係，都用好給他了，他說那個是阿棋的朋友。 B：他弄好久，都弄不好。 A：有用好，有用好，他有墊高一些利潤給我們，但是弄一弄後，他有私心，他自己要，阿棋要，所以現在變成覃小姐在處理，我今天問她說，我看到合約，變成八百多，她叫我簽八百多給她，我說八百多萬，變成要賠錢給她，那時我和阿州談的是七百多含稅，我是這樣問她，她說她不曉得，因為阿州沒有跟她說這個，他們在接觸時沒說這個，你太太都在那，你太太都和我太太在說話。… A：其實我也不在意五% ，我本來就跟她這樣說，我說你跟阿州（停頓），我不便打電話給他聯絡，我說你去求證，不然你就合約給他看，看是不是這樣可以。合約裡，我們要先付給她訂金30% ，做到哪裡要30% ，第二期，阿賓又沒繳，一直到做到出來…但她不是，我還虧本給他，繼讀一直錢給她，說什麼要三成，一直弄，我們將訂金給成10%，但還沒談到這麼遠，是這樣，後面再看怎麼付款，本來我以為我領到錢，就會領給他，我們就沒那個，以前是這樣想。整個情形實際上是這樣而已，但會講到什麼，我就不知道了。 B：我來查，我處理好這事。 A：我心想，也不是要差這麼一些錢，因為當時阿州跟我這樣說，我說好，他那時講全部，我也無所謂。他說…，阿州可能沒有和她提到這個，都他在處理，我就讓他處理，我何必，我都沒有，我今天還第一次見到她面，我老實講，合約一拿過來變八百多萬，還要付她八百多，變成我虧本，你聽懂嗎？ B：不會拉，我來處理。 A：七百多變八百多，我會虧本，然後5%又不見了，是這樣拉。 B：我來處理，我把它處理好。 A：我沒想過經由一個人的話，可能會產生誤會，也不是我們的本意，我們不會介意那一點錢，當時我們在談時，有談到這樣，所以我叫她問阿州是不是這樣，如果是這樣，我們就簽含稅的價格，那時我是這樣對他說。如果說沒有，那就算了，我是這樣說，如果說有，就要簽含稅，畢竟我是第一次跟她見面，她也是第一次見到我，我們那時四、五間月談她不曉得我們在談什麼，我還不知道有這個人，還不曉得哪一家，我還以為是男生，他說老闆娘，我不知道，我還說我們以後有很多案子可以合作，我還邀她，你問她是不是這樣，她也是蠻客氣的拉，傳話可能也是不是故意，傳了誤會。 B：我幫你把它處理好，我來幫忙溝通好。 A：你知道我說的，因為你太太在旁邊，祇顧著和我太太說話，所以可能聽到一些，有些老實講，覃小姐她聽不懂我們在講什麼，你太太一來就幫她解釋，幫我們解釋我們的意思，不過我覺得還是聽不太懂我們的意思。 B：我來處理我來處理。 A：我這樣講你就很清楚嘛，就是要含稅，就像和你一樣而已。 B：我把它處理好。 A：她也有在說好話，說你當時接到，做了那麼多，拿不到錢怎麼辦，我們也蠻為你們著想的，你們辛苦做的，不能不給你們錢，我就擋掉那一邊，轉給你們，是這樣來的吧，對嗎？後面追加的，多的也是要給你們啊！ B：對，我來幫你處理好，你放心啦。： 105 年11月2 日17時21分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號118） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第50頁正反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：王董，你有找「州仔」嗎？ B：我有打，他通話中。 A：沒關係，你跟他講不要在那邊有的沒的，當初他在說的時候我就說好，我會去找你說，但是我這陣子哪有這個閒工夫，大家是要長長久久在一起的，根本就不需要這樣來來去去，直接攤開來講一講就好了，不要這樣向我們恐嚇，沒那個必要啦，我是跟你說實在的。 B：好啦。 A：我覺得這樣反而讓我看不起他，我的人就是攤開來講就好了，你也知道我是這樣的人。 B：你就很忙，也沒看到你。 A：我是真的很忙，我現在剛回家，一泡尿憋很久，現在才尿，我什麼話都可以說，我也不會害朋友，他現在這個動作出來，讓我覺得我是要跟你交朋友，你反而弄這些步術在整我，這樣對嗎？他說的條件我沒有拒絕，但是他沒說清楚條件，我怎麼處理？ B：我來幫你處理啦，我事情都幫你處理很好，你也讓我處理一下。 A：好啦，讓你處理啦，你乾脆跟他說都不要在電話裡講，有空上來臺中。 B：我來幫你處理，我會幫你處理妥當。 A：叫他禮拜五不要在那邊亂了啦，風很大，叫他不要站在那邊，等等被風吹到，站路邊等等被哪個瘋子撞到。 B：你爸交代的工作，包括約請款，我都幫他約好了，說這個禮拜要給他，今天又突然多出這件事，你也給我一點時間讓我幫忙你。 A：好啦，麻煩你。 B：我們小姐去，他跟我說請款都沒下來，說幫忙一下，禮拜一我就馬上弄好說這禮拜給他，你今天才跟我說這個問題，你也給我一點時間。 A：我也是這禮拜才知道這件事情，我也不知道是太想我還是怎樣，一定要我在○○嗎？我真的沒空啦。 B：你爸也今天早上8 點才跟我說而已。 A：我也是今天才知道這件事，現場的人跟我說的，我說不用這樣，如果很想我，你打一通電話，我會跟你說I love you，靠邀，就在那邊恐嚇我。 B：你先看你們家的請款，我來幫你跑好了，這禮拜一定讓你領到。 A：感謝啦，不然我跳票對你也沒好處阿。 B：講難聽的，你爸交代的，我就拼了。 A：好啦，感謝啦。 B：你也給我一些時間處理一下。 A：你跟他說清楚啦，不要在那邊忙啦，工地很吵很亂，灰塵很重，不要在那邊有的沒的，麻煩一下。 B：我就今天也比較忙，我也今天才知道而已。 A：你等下跟他說完看怎樣再打給我。 B：好啦。 A：謝謝。 105 年11月2 日17時37分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號119） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第50頁反面至51頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 B: 我們那時候這邊開很大間，現在…釘下去…20米，所以我們這標裡面沒有…，很奇怪。 A：那跟我們高層有什麼關係？ B：周銀燈懷疑應該是那時候要再挖一米下去才對，因為他都沒挖，就照這樣整平釘下去而已。 A：爸，我跟你說，今天不管怎樣，他要騎你都可以，他現在一句話要拿就是要拿，這樣而已啦，他找不到理由啦。 B：沒關係，我跟他講好就好了啦。 A：你自己看，前陣子他在講工期問題，現在工期也不是他說的算，他現在沒辦法解，我也沒跟他說什麼，我就不想理他，他就很思念我，一直要叫我過去，出招阿，我現在打給王仔，我跟王仔講，你跟他講，我是沒時間去處理這個，不代表我不處理，叫他不要在那邊緊張，我說大家做事情明講就好了，我說你今天恐嚇我，我心情更不好，這樣讓我感覺不是在交朋友，這是在互相陷害的，我不是不要處理，你要讓我有時間，大家坐下來好好談都沒關係，不要這樣找對方麻煩。 B：還有工期我們還可以再十幾日，他一次都不給，那可以不計工期的。 A：我跟你講啦，反正看你要不要啦。 B：好阿，要阿，處理啦！處理啦！ A：這個東西就祇是一句話啦，我有跟他講了，要不是他上來，不然就是我下去，看什麼時候，我實在是很多事情，你叫我跑來跑去都是小事，我說王仔你跟他說清楚，不要這樣，我是跟他交朋友的，不是要來亂的，這樣就好了。 B：好，你禮拜四要回來嗎？ A：我禮拜四會回去，他下禮拜自己會來臺中找我，這樣就好了。 B：好。 105 年11月3 日8 時37分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號120） A：0000-000000 （吳燦欽） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第51頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第737 號通訊監察書。 A：洞要用水刀洗，趕快下去用 B：什麼東西？ A：牆壁、要洗洞，要做排風的地方 B：漏掉的排煙機？ A：嗯，二個洞，多大洞？ B：排煙機我在買，還沒來，來的時候我順便用上去 A：喔，這樣子 B：我先和他講追加，先送給那個，才不會讓你多花錢 A：你有跟「阿州」講？ B：有，我跟他約今天晚上 A：你去那裡？ B：我去他家 A：去他家 B：嗯 A：吳上風有跟你講了？吳上風有將事情跟你講了？ B：有 A：那你處理一下 B：好 A：家俱那個現在怎樣？ B：家俱那個，約他，順便問他，順便跟他講一講 A：家俱，不是你跟我講，照那個，講好了，不是「阿州」跟你講好了 B：講好了，我叫他把範本拿來作合約，有的沒有的，剛才吳上風拜託我，我要約他剛好 A：這個不知道好不好跟他講，因為它這個還要送裝修執照，裝修 B：家俱不用 A：要 B：裝潢才要，家俱那要 A：家俱不用，對，但是這個有固定的，固定的就算裝潢了，它有部份是做固定的 B：不是吧 A：有問過了，我原本以為不用，結果是你如果做固定的1 米1 以上，就算裝潢了，高度啦 B：它這個是移動式的，是組合式的 A：來的時候就用一用，不用釘上去，讓他們認為是活動的 B：活動的？ A：排一排就好了 B：那也都是家俱，排一排而已 A：排一排，但是它要釘呢 B：沒有啦，不用釘 A：說要釘啊 B：啊，有，有櫃子要釘，前面進去一樓那裡 A：那個就讓他驗完再來釘就好了，先排，不可以？ B：先送建照就對了，可以，可以，先送建照，有什麼關係 A：使照出來再那個啊，也不用出來啦，他來看完就可以了，消防趕快做一做，用一用，再叫他來看，我們報停工以後，這段時間讓他來看看，消防出來，我們電梯用一用，殘障坡道用一用，讓他趕快來看一看 B：好，我先把那個消檢 A：趕快用過 B：好 105 年11月4 日13時44分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號125 ） A：0000-000000 （吳燦欽） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第53頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第737 號通訊監察書。 A：家俱，覃小姐，沒有名片給我們，不知道要怎麼聯絡，看她合約怎麼用一用，我們大家再和她用一用。 B：好，我告訴她。 A：那一日我們有和她討綸，金額就寫我們承包的價格，含稅這樣子，讓她做，和你的一樣。 B：好。 A：是不是說這樣？ B：對啦！ A：她的報價來作承包，和甲方，和業主承包的價格，含稅，下去做。 B：有，我有跟她說，我叫她修正合約，修正好，叫她趕快下去找你。 A：好。 105 年11月7 日9 時46分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號126 ） A：0000-000000 （吳燦欽） B：0000-000000 （張榮峰） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第53頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第737 號通訊監察書。 談私人屠宰場問題（3 分40秒) A：… B：○○的問題，早上我和陳主任討論過，是不是能趕快用起來。 A: 之前因為板模的問題讓「阿棋」弄的，現在他走了，我們派人進去用起來，現在在種樹了。 B：停車場的磚塊什麼時候可以裝好他們明天要進來做。 B：那裡都會下去用？ A：對 B：我發覺中間很多問題，我們找一天來探討這些，那些工期到底有沒有，我很替你擔心。 A：那個我們在處理了。 B：好，那我們見面再來看如何把這一場結束掉，那麼久了。 A: 好。 105 年11月14日8 時35分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號132 ） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（吳政頤） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第53頁反面至54頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第737 號通訊監察書。 A：我們後面那裡，去灌漿好了？ B：後面那裡不用了，水溝都要把它做起來了。 A：棚子都用起來，我打算19日叫來種草皮了，要報停工了，不然來不及了，我們到24日而已，停工後，裡面再整理沒關係，外面磁磚稍微再貼一貼，沒關係，棚子先用起來，水溝先用起來，前面的棚子整理起來，還有後面那裡，還有道路要出來。 B：道路，好啦，我知道，我現在也是在用這裡 A：前面那條 B：那一條殘障？ A：殘障步道那裡有灌漿了？ B：還沒綁鐵、架板模 A：還沒綁鐵？ B：對，現在作木的那裡、水溝那裡，先修一修就起來了 A：不是鐵綁好了？殘障坡道，鐵綁好了？ B：喔，你是說東邊樓梯那裡？ A：對 B：那裡好了，等一下要灌漿，灌好之後 A：你是說哪裡還沒綁鐵？ B：停車場，一米半這裡，要走進來這條。 A：喔，那個比較簡單。 B：對，那簡單，我是說水溝內，還有樓梯趕快用一用，我現在在整理停車場了。 A：如果你不能進去，你從旁邊稍微整理一下，灌漿好的那一條路，先不要走，從旁邊也是可以進去？ B：可以啦，填好土，架上去 A：填好土都可以做了… B：…你什麼時候要叫來種草皮？ A：19日可不可以？ B：好，我和水電的協調看看，因為水電的管線都還沒用好 A：你先叫他用管子，裡面再做慢慢做還來得及。 B：好 A：你說我這裡有的可以報停工，外面要作好，後面樹林草皮種起來，前面種起來，你叫他板模吊起來，不需要的吊出去。 B：好 105 年11月16日19時14分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號135 ） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第54頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：王董，明天的事有跟阿州說嗎？ B：有阿 ，聽說今天不高興耶。 A：你說怎樣不高興？ B：說你公司去檢舉他。 A：我公司怎樣？ B：說有田去檢舉他，檢舉他喝花酒跟行賄。 A：我哪有去檢舉他啊？ B：我哪知道，害他被叫去政風室問話。 A：隨便亂說，我覺得有人在陷害我耶。 B：有可能喔，真的，你要注意一下。 A：你幫我跟他說清楚，我沒必要做這種事情。 B：就沒有的事情，怎麼會去檢舉這個。 A：我覺得可能是某某人。 B：對阿，我明天再去他家看看。 A：這實在太誇張了，我聽到這個有夠瞎的，我去檢舉這個幹嘛。 B：我想說沒有的事情怎麼會去檢舉。 A：對阿，我說這個幹嘛，誰去檢舉的，也是要有的名字吧。 B：不會啦，我來處理一下。 A：你去瞭解一下，太誇張了，我覺得有人在陷害我。 B：對阿。 A：你娘的，你幫我說這個誤會大了，我覺得是某某人你知道嗎？ B：我知道。 A：應該想到我在說誰吧？ B：我知道，沒有的事情怎麼會去檢舉，笑死人。 A：這人太瞎了，你去瞭解一下啦，我大概跟你說一下，我的人如果要這樣搞，我還會介紹我老大給他認識嗎？ B：我知道啦。 A：我老大明天還要跟他吃個飯的，我聽到這個太誇張了，要這樣做沒關係，我叫人去找他，你娘雞巴。 B：我明天去問看看，你明天有要上來嗎？ A：我人在臺中阿。 B：好啦，我去找他一下。 A：對阿，你去瞭解一下。 B：好。 105 年11月16日19時28分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號136 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第55頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：我剛才打給王仔，你知道有人用我們的名義去亂檢舉？ B：檢舉什麼？ A：阿州阿。 B：檢舉阿州喔。 A：這真的要互相陷害的。 B：阿棋，這樣是阿棋，有可能是楊仔嗎？ A：不可能，一定是阿祺，隨便亂檢舉，說他喝花酒、收賄，這些是誰在亂講的，想也知道是阿棋。 B：現在怎麼辦？ A：我有我的方式，沒關係，我會處理。你想一下，我做這事情幹嘛，對我有什麼好處？我又不是瘋子。 B：現在不就都完蛋了？ A：不會，你去跟他說，這不可能是我們會做的事情，我剛才跟他說我覺得有人要陷害我們，我說這太誇張了，如果要搞到這樣也沒關係。 B：阿棋現在剛離開不爽，一定的。 A：當然不爽阿，管他在不爽。 B：我們被他害的還不夠嗎？ A：對阿，我跟你說，這我處理，過2 天我送一些東西給他。 B：送那沒用，他的個性，臉皮很厚，好啦。 105 年11月16日19時32分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號137） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第55頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：王董，你說這件事情他今天才聽到的嗎？ B：今天被叫去問。 A：他被誰叫去問？ B：政風吧。 A：太誇張，我跟你講，應該是某某人。 B：我知道啦。 A：他自己要跟他走那麼近的。 B：又沒有的事情。 A：對阿，沒有的事情在那邊亂說什麼。 B：沒關係啦，我明天。 A：你人在臺中嗎？ B：沒有，我跑來臺北，我明天去處理，你如果在臺中我再找你。 A：你人不在臺中喔？ B：沒有，我明天才要下去。 A：那你幫我聯絡一下啦，看怎樣。 B：好 。 A：明天我想說6 、7 點來吃個飯。 B：沒關係啦，我先去跟他講一下。 A：我今天聽到這個覺得有夠瞎的。 B：對阿。白搞的。 A：好啦，沒關係啦。 B：好 。 105 年11月17日16時43分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號138） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第55頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：你有要過來嗎？ B：有 。 A：幾點？ B：我大約六、七點會到。 A：有要吃飯嗎？ B：我到了再跟你說。 A：好，你看怎樣再打電話給我。 105 年11月17日18時9 分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號139） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第55頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 ： A：現在怎樣？ B：我在去斗六的路上。 A：你要去載他？ B：不是，我要去找他。 A：這樣哦，等你看情形才會決定要不要打電話給我？ B：對，你先去吃飯。 A：好，這樣我先去吃了。看怎樣再打電話給我。 B：好。 105 年11月18日9 時15分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號140） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第55頁正反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：你們要去○○？ B：我們現在要去○○。： A：我都沒有找到他。 B：為什麼？ A：我不知道，我叫王仔去處理，王仔有去跟他說，想也知道不是我們去跟他說。你們要去○○幹麻？看工地處理好了沒？ B：煩到睡不著，做的太慢了。 A：又慢了？ B：本來就慢了，唉。 A：對，本來就慢掉了，現在做的如何？ B：現在也不知道做的怎樣，許仔最近也都沒有傳照片回來，他在忙，不敢吵他，他們都做到很晚。 A：好啊，這樣你過去看一下。 B：不是說要來找你哦？ A：誰？ B：你不是說阿州星期四要來找你？ A：王仔可能也沒空吧。 B：是這樣？ A：對，他最近標那案後，就…，應該沒有什麼事拉，爸，沒有什麼事，反正你們就工作快點處理這樣而已。 B：非常煩惱。 A：沒什麼，你快點處理，辦停工，不然還能怎樣？ B：停工後就…沒工期了。 A：停工後就沒工期？ B：若要照外面…，唉我實在…，我想說祺昌（閩音）會照我的意思做，我現在跟他這樣說，他路沒有做先起來，路要先做起來才對，他現在留那樣的腳路，我說腳路留一留，他說對，外面就好，控（閩音）的，要快點控（閩音）好，才能鋪柏油，沒有到這個程度，要報停工也不好意思，對嗎？ A：不然再偷做幾天，不然… B：你看能不能跟他見個面，處理一下，聽說他不給人牽。 A：我看你直接去找他拉，我真的是忙不過來，我現在要去見他？ B：你幫忙處理一下。 A：就已經約他了啊。 B：哦，約了哦。 A：沒有什麼事拉，你們就處理該處理的，就這樣子而已，不要以為他真的很了不起拉。 B：好，我知道。你昨天驗的如何？ A：他沒再發文給你了吧？ B：沒有。你們那裡驗的如何？ A：我這沒什麼事，消防已經過了。 B：證照何時會拿到？ A：消防的要星期一，室內裝修還在處理。 B：你消防的過了，應該就沒有什麼問題了吧？ A：本來就沒有什麼問題了。 B：現在說我們的決算… A：我知道，我現在要和主辦去看，看要怎麼處理。那個我處理就好。○○沒有什麼事，你們就趕快做一做，該怎麼辦、你想怎麼辦，就去怎麼辦，就這樣而已有什麼事我再來處理。沒有什麼好煩惱的。 105 年11月18日10時17分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號141） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處偵1611號卷一第55反面。 ②彰化地院105 年聲續字第740 號通訊察書。 B：有在臺中嗎？ A：有。 B：有空的話，看要去哪找你，還是… A：現在？ B：有空的話。 A：晚上嗎？ B：沒有，不用拉。 A：你中午有空嗎？ B：有。 A：我們找個地方吃飯。 B：好 。 A：我老大叫我過去，順便一起過來，好嗎？ B：好。 A：我等下傳地址給你 B：好 。 105 年11月18日13時7 分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號144 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第56頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：你們今天看一看，結果怎樣？ B：差不多了，快好了。 A：不是說整地還沒好？ B：整地很快，他現在在用，很快，現在都在整了。 A：星期幾會好？ B：星期日整好，植草磚明天開始排，車道灌水泥一下，差不多星期二、三就好了吧。 A：這樣我再和王仔研究，看能不能多跑幾趟。 B：做OA怎樣？怎麼都沒有消息？ A：做什麼？ B：做家俱的。 A：OK啊。 B：他也沒拿合約來打一打。 A：他要去找周仔，要去找我們周協理。 B：好。（對身旁周協理說要找你） 105 年11月22日16時47分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號150 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第56頁反面至57頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：爸，你們在忙嗎？ B：就來簽約了，媽硬是與他們喊，喊到最後來還退10萬給我們，OA啊！ A：不是說800 嗎。 B：現在790 。 A：這樣不錯啦。 B：如果我們標不到800 ，比如說780 。 A：他要退差價給我們阿。 B：780 ，他要770 幫我們做這樣。 A：有說好了喔，確定了嗎？ B：780 要770 這樣。 A：好阿 。 B：我跟你說啦，阿棋在搞鬼啦，我現在想到OA那件事情。 A：都是他搞的阿，你從頭到尾開始想整個都是他搞出來的。 B：因為這個OA沒有給他做。 A：所以他不爽阿。 B：最主要是那裡。 A：再來就開始設陷阱讓我們去跳，沒關係…，那個你那天跟我說崩的這邊怎麼處理，素融（音譯）我是想跟他借牌就好。 B：借牌，本來就是這樣阿，他如果出，給他2000。 A：如果他不要，我們自己掛一支進來。 B：再找阿。 A：你說那個少年仔有嗎？ B：現在又有一個也有，開價4 萬到4 萬5 千。 A：可以喔，文書OK嗎？ B：文書OK，這些少年仔都大學畢業，我先查一下在馬上打給你好嗎？ A：你在車上跟我聯絡，跟我約時間看在哪見面。 B：好。 A：爸，等一下，你到底要給他多少？ B：崩的喔，6 萬塊再加5 千。 A：太多，我跟你說，當初蔡的根本沒有用那麼多。 B：這樣喔，那要多少？ A：不然就是我們掛一起。 B：5 萬 5 千 ？ A：不是，我意思是他在這邊做，但是廖董那邊也要給我管，就是分2 的地方，廖董那邊我可能給他3 萬，這邊可能給他4 萬5 千，你覺得怎樣？ A：但是如果他管那邊，這邊就不管了… B：沒有，因為我們後面的後續擴充根本沒有賺到，他們這邊是兼著管，廖董那邊就要給我蓋好。 B：…廖董那邊3 萬給他，他這邊就沒工作就沒給他，他不就沒有了。 A：沒有阿，那就再變阿，我再跟他喊價阿，這樣就好了。 B：好阿。 A：我看這樣就幹脆7 萬5 千…，這樣好嗎？如果素融（音譯）不要掛牌，我是跟素融（音譯）說不然7 千，如果他不要掛牌就算了，就再找而已。 B：有啦，掛牌不用那麼多啦。 A：沒有啦，那是意思說一下的啦，我也不用在那邊找阿，暫時他也是到11月份…而已，但是現在驗收完就沒有他的事情了，我就要先把他停掉，我會跟他說他可以先退出沒關係，我們報竣工就可以叫他退出了，我跟崩的在這邊就好了，你等到2 期要做的時候再來找這個人就好了。 B：好啦。 105 年11月23日11時31分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號152） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第57頁正反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 B：你這2 天有來臺中嗎？ A：我這2 天都在彰化這邊驗收。 B：禮拜五會上來嗎？ A：禮拜五喔，要再看看。 B：禮拜五想說要來找你一下。 A：禮拜五可以來高雄嗎？ B：可能不行。 A：因為我禮拜五下午家裡有事，我要回去一趟，來高雄比較方便啦，不然我要跑來跑去。 B：不然我想看看，我打個電話。 A：你跟他講一下好了，因為我禮拜五下午要回高雄一趟，真的會跑來跑去。 B：我看他禮拜四可不可以。 A: 好阿。 105 年11月23日11時38分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號153） A：0000-000000 （吳燦欽） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第57頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第737 號通訊監察書。 A：聯絡的怎樣？ B：他星期四沒空 A：他開會開到幾點？ B：不知道，我有和你兒子約星期五了，他說他星期五沒空，我有跟他講，他沒空，他說沒空，就不要來了，我剛要打給你兒子，還沒接通。 A：我想說我要過去，我有事要跟他講。 B：還是你星期五再來 A：好 B：星期五，他有空？ A：（中斷） 105 年11月23日11時40分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號154 ） A：0000-000000 （吳燦欽） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第57頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第737 號通訊監察書。 A：我是有重要的事情要跟他講 B：我知道 A：是我啦，不是吳上風，主要是我啦 B：我知道，星期五上來 A：好 B：來臺中我的公司 A：沒有啦，不是臺中，要去臺中？我去○○呢 B：他要來 A：他要去臺中？ B：對，他要來我的公司 A：他差不多幾點到？ B：我忘記問他，等一下我問他 A：到時我再坐車上去，叫吳上風來載我 B：坐高鐵，我再去載你就好。 A：好。 105 年11月23日12時7 分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號155 ） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第57頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：王董，OK嗎？ B：你爸有打來，他說你不來他要來，你爸要來。 A：你說要去○○嗎？ B：沒有啦，要來我公司啦。 A：你是要我等下去你公司嗎？ B：不是，禮拜五啦，你爸說禮拜五要來我公司啦。 A：那這樣我去就好了阿，原本我是想說下午要回去。 B：他剛才打給我，我說約禮拜五但你說沒空。 A：不是阿州在講的嗎？ B：你爸啦，你爸說你忙的話他要過來。 A：到底現在是什麼情形？ B：不然你跟你爸說一下，可能他也想要來 A：應該不可能會參與這些有的沒的，我來問他一下。 105 年11月23日12時9 分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號156） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第57頁反面至58頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：禮拜五（11月25日）你要來臺中喔？ B：對阿。 A：來臺中幹嘛？ B：有重要的事情要跟阿州講。 A：你要跟他喝酒喔？ B：沒有阿，我沒辦法呵。 A：人家要去那個耶。 B：是喔，那我就不用去了。 A：亂來，你是不懂喔，…在找我… B：不是王的跟我說要去臺中找他。 A：他打給你的嗎？ B：沒有，我打電話給王的問他的。 A：那你隨便答應他。 B：沒有，我是說要去臺中耶。 A：我不知道了啦，我覺得你都很愛管一些不該管的事情。 B：那事情很重要，沒跟他說不行，他都不知道厲害，他現在要下來嗎？要下來就好了阿。 A：好啦，我搞不清楚狀況。 B：你去處理啦，我說給你聽啦，他說要找你，王的跟我說在忙，就講話很不高興。 A：我沒跟他說在忙啦。 B：他說不然這樣叫我來好了。 A：他跟你說得很不高興。 B：他說，王仔我看他回答得很不高興，說沒空不要來這樣，他沒跟我說幾點喔，祇說早上。 A：好啦，我處理啦。 B：好 。 105 年11月23日12時11分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號157） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第58頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 A：王董，禮拜五我去就好，去你公司嗎？ B：對。 A：差不多幾點？ B：我忘了問他，我等下問他一下。 A：好，你問一下，看幾點跟我說。 B：好。 A：謝謝。 105 年11月23日18時8 分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號158） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第58頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書。 B：喂！ A：吳益修學校什麼時候座談會？ B：12月3 日。 A：叫她媽去啦。 B：好。 A：你本來要安排什麼事情？ B：要跟他說事情，我被阿棋害到。 A：沒有，我是說你本來要安排做什麼事？ B：這個我電話不能說，…要找他說些事情要注意的地方，這我們都經驗過。 A：你是要講這些喔，我以為你跟媽要安排什麼事情。 B：不是啦，要安排，本來你說他要來找你，你要回來，那你就早一點。 A：沒有，他不是要來找我，他要來臺中，問我禮拜五怎樣，我說禮拜五可能要回高雄，我說不然來高雄找我好了。 B：那就好，我再找時間跟他談，不然他這傢伙要時候笨笨的。 A：好啦。 105 年11月24日14時23分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號159） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第58頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊察書。 ： B：阿州那邊，我這陣子要報停工了。 A：你報，他明天來找我。 B：好 。 A：今天早上媽傳那案給我，我和她討論後，我覺得那個不太單純。 B：這樣哦。你說那件那個？ A：對，那不太單純。 B：那案？ A：對拉。 B：陳仔知道，陳仔可能會跟你說。 A：現在他在我旁邊，我在問他。 B：好。 105 年11月25日13時39分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號160 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（廖世義） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第58頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊察書。 ： （1 分27秒） A：你晚上沒有辦法出來？ B：晚上要幹麻？ A：○○朋友要來，要講櫃子的事，我想找你一起來談。 B：櫃子不是談好了？ A：沒有，還沒「喬」進去，我們都還沒和他談。 B：幾點？ A：他應該來就會進去喝了，我的說法是看你有沒有辦法出來。 B：差不多幾點？ A：海八幾點開門？ B：八 點。 A：那應該也差不多是那個時間吧。 B：你不是要去找阿華？為什麼又要去海八？阿華下午就開始了。 A：他差不多六點多才會到臺中。 B：這樣我去就要帶我老婆去了，但去要可以離開，我老婆在樓下等我，一下子就能離開，是可以去。 A：我們到了之後，我打電話給你，你來坐一下，帶你老婆來也沒關係，讓她瞭解一下認識一下。 B：好。 105 年11月25日20時27分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號163 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（廖世義） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第58頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊察書。 B：在0602（指海派八酒店）阿 A：我知道，我們出來買一下東西，說兩句話而已，我們要過去了。 B：快點。 A：好好好好好 105 年11月26日2 時37分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號165） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（游龑） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第59頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊察書。 B（女）：你回去了喔，你怎麼跑那麼快？ A：我跑很快？ B：對阿，我進包廂你們就走了阿。 A：沒有，我快到家了阿。 B：是喔，你把他放在那喔？ A：沒有啦，我先回家，你要怎樣我隨便你，我跟你講真的，我先回家，你要怎樣我隨便你，我先把車停好。 B：你還有開車喔？ A：我剛有開車來阿，我讓你少爺把我帶回去阿。 B：好。 105 年11月26日12時28分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號166 ） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（吳政頤） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第59頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第737 號通訊監察書。 （星期二才可以灌漿，吳叫該男子改叫另一家「豐成」（音）來灌漿）（1分25秒） A：… B：我打算星期二灌漿好，初4 早上馬上來鋪瀝清 A：4 日早上 B：對，我們到4 日早上12點完工。 A：沒有，12點完工，那是包括裝修呢！ B：還包括裝修？ A：對。 B：不然灌漿好，3 日馬上就下去舖。 A：裝修，馬上復工還要15天才會好吶！ B：應該會啦！ A：裝修進場，復工進場，再15日才釘得好吶！ B：是系統櫃那個嗎？ A：對。 B：系統櫃就先發包，叫他先進來作啊！ A：現在就是不能釘上去啊，釘上去，我們的執照拿不出來啊！ B：這樣子喔！ A：對，他固定了就不行，1 米半以上固定就變成，他這個沒有申請裝修執照。 B：嗯！ A：請裝修執照就來不及了，我以我急得要死，每天都睡不著…（續談要更換混泥土公司來灌漿，最後決定星期二灌漿後2 天就鋪瀝清） 105 年11月26日20時44分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號169 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（游龑） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第59頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊察書。 短訊內容：親愛的：小黑哥：跟你報告一下昨天底單63000 ：加二萬s 的錢錢：共83000 元喲 105 年11月26日20時44分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號170 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（游龑） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第59頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊察書。 短訊內容：發票什麼時候要呀！昨天你不是說要發票：之前還有51300星期一幫我先處理一下喲…感謝 105 年11月28日8 時8 分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號172） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（廖世義） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第59頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊察書。 ： B：那天喝到幾點？ A：你走之後，我們大約一點多就走了。 B：我走後，還喝一個多小時或喝到一點多才走？ A：喝到一點多。 B：嚇死人，大家不是都醉倒了？ A：哈哈哈。 B：嗯？ A：差不多而已拉。 B：工作談好了 A：有拉有拉。 B：工作談好就好了。 ： 105 年12月1 日16時17分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號179 ） A：0000-000000 （吳燦欽） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第60頁正反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第786 號通訊監察書。 A：喂 B：吳老師，他說明天不用9 點那麼早 A：沒關係 B：他說改10點 A：在我們工務所，我有事情要跟他講 B：我跟他講，在公所等，你過去公所找他 A：公所，話在那裡不好說 B：不會啦，你跟他說，要過去那裡，他就會過去了 A：你說要過去那裡？ B：你幾點到？ A：我都可以 B：說要去工務所或工地，他就會和你出來了 A：這樣子 B：他在那裡等，辦公，工地的問題 A：我到了再和他聯絡，我可能9 點就到了 B：好 A：我最晚9 點半 B：好，如果你9 點到，你直接找他，沒關係，他怕你太早出來 A：你有清楚？我們消防那個辦得怎樣？ B：消防辦好了，也都做好了，等消檢而已 A：消檢我們來用 B：等消檢而已 A：你消檢排什麼時候？ B：消檢，你要掛號進去才能約 A：什麼掛號進去？ B：你掛竣工，消防單就出來。 A：我有掛進去，他就先退件了，說這些東西還沒「搬」（音），我掛那個建管的，先退件，再來就補這個進去，那個有編號，人家電梯就去吊了，電梯我們有掛號那一張，傳去給他，寫一寫就來驗電梯，你可能比較不知道，這個是你們「趙仔」在用的？ B：對，你等一下 A：喂，趙經理 B：（趙經理接聽）吳老師 A：你不是要叫消防那個 B：我在等風車和資料啊 A：是這樣子，不然你們那個說要趕，我們掛號都掛進去了，我們7月13日就掛號進去了，所以6 個月內要辦出來，是這樣。 B：我知道，我有把一份清單，一份防火門證明，還有建照申請表，用文，一份給我們，你們協理知道 A：這個誰知道？ B：協理啊，周仔，我有跟他講了 A：好，他有處理了？ B：1 到4 項的，你們要處理的，要處理給我們，周仔知道。 A：1 到4 項，消防的1 到4 項我們處理。 B：有嗎？ A：他現在在找 B：我這邊儘量 A：好。 105 年12月2 日9 時48分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號180 ） A：0000-000000 （吳燦欽） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第60頁正反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第786 號通訊監察書。 A：我到工務所了，麻煩你跟「阿州」聯絡一下，拜託。 B：好啦！ 105 年12月8 日15時41分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號184 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（周銀燈） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第60頁反面至61頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第789 號通訊監察書。 A：周仔，那個中部有沒有辦法聯絡做植栽的？ B：做植栽？ A：對，我有一些蔡仔（音譯）的工作他沒有處理結朿，想說可不可以請他們幫忙用一用，扣他的錢就好了，叫也叫不來，手機也不通。 B：做植栽，「委屈仔」（臺語音譯）他最近明天去我們工地（○○工地) 種一種，他就沒空了。 A：你說什麼？ B：我認識的那個沒空啦，「委屈仔」啦，他老婆啊明天會帶人去我們○○那種草，種完他們就要去那個…，還是你要聯絡他們。 A：那我這邊我找看看好了 B：還是我問他一下 A：你問他一下 B：你要處理什麼告訴我啊？ A：我…草要補3 平方米。 B：補3 平方米人家不會理你啦！ A：還有還有，看補修多少錢啊，…交和那個什麼，就我們裡面的項目要補 B：數量太少，他們不會理你啦！他一出門就一堆人。 A：好啦，那算了 B：好，OK。 105 年12月9 日11時6 分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號185 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（陳裕太） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第61頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第789 號通訊監察書。 A：喂，你說 B：你晚上會回來吧，一起吃個飯 A：我要先跑好幾個地方咧，我約一個人在那個什麼斗六見面喲！ B：斗六哦，哦那幾點，看要不要過來 A：我回去晚了啦，八、九點了，你會餓死，不要等我 B：要找你吃個飯，又忙了，氣死人。 A：沒辦法 B：好啦好啦 A：改天啦… B：好啦 105 年12月9 日19時1 分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號187） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（王登凱） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第61頁。 ②彰化地院105 年聲監續字第789 號通訊監察書。 B：你到哪了？ A：還沒啦，我剛談完從斗六出來而已。 B：哦，那你要回來了？ A：對啦。我等下先過去找你，我等下先過去找你。 B：你大約要多久？從斗六出發，應該一個多小時會到吧？ A：我不知道，我很累。 B：你到這裡，換我開車啦。 A：好啦好啦，到了再說。 B：好。 105 年12月13日15時38分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號190 ） A：0000-000000 （吳燦欽） B：0000-000000 （楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第61頁反面。 ②彰化地院105 年聲監續字第786 號通訊監察書。 A：阿州，我是吳老師 B：耶 A：聽工地說，二變沒有過？沒有做？ B：有啦，今天有做，是要做快一點。 A：啊？ B：要做快一點，因為，已經，報那個了。 A：不是說預算有問題，沒有嗎？ B：沒有、沒有，那個准了。 A：好，好。 105 年12月30日10時48分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號5 ） A：0000-000000 （周銀燈） B：0000-000000 （吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第68頁。 ②雲林地院105 年聲監字第1252號通訊監察書。 （25秒開始） A：喂 B：殘障那個都弄好了沒 A：我都有跟他聯絡啊，有啊 B：還有什麼還沒用 A：我有一個表啦，我有叫連小姐要是好了，相片就貼上去，現在在弄那些…牌子啊，牌子寄到了 B：那個三顆（音譯）有夠嗎 A：要去買啦，麥寮就有可以買了 B：不是說沒有 A：麥寮有啦，還很大間，我有上網去看 B: 那叫他去那邊買就好了 A：我有跟他講了，叫他去那邊買，攪一攪…用上去 B：還有什麼還沒用，那個廁所咧 A：廁所現在在用，還沒用好啊，那個…還有那個蹲便都有買了啦，相片有傳給我，那個水槽、控制開關，無線控制都有了 B：那個是有打到牆壁還是是怎樣 A：壁是那個呼叫鈴，把它打一個洞 B：封起來叫他用那個啊… A：封板封起來而已，明天用門仔、玻璃仔，那個明天用，我們控管，有傳相片，工地有控管，這邊也有控管 B：好 106 年1 月11日8 時54分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號76） A：0000-000000 （許鴻維） B：00-0000000 （周銀燈） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第76頁正反面。 ②雲林地院105 年聲監字第1251號通訊監察書。 A：我許鴻維，周仔有在公司嗎？ B：你稍等。 A：喂！ B：嗯！ A：我有一個問題請教一下，課長要向我要「土水」的數量。 B：他沒有問那個… A：你聽我說，我是有問王仔，問阿弘（音譯），阿弘說叫我問他爸，我問他爸，他爸是說要按照實作實算，我現在的問題是他要實作實算給他，比如說某項合約是1000立方公尺，但實作是1300立方公尺，就把它少1 半，就1150立方公尺，就減一下，我現在是在問，如果超過合約數量，我們有追加嗎？若有追加，比如說合約是1000立方公尺，做起來是1300立方公尺，那300 立方公尺有追加，我就不能減，我就要照1300立方公尺給他，不然到時候事情會曝光。 B：他跟我們拿那個要幹嗎啦！ A：誰不知道，是要那個。 B：我知道啦！另外那種我知道啦！那類的我知道啦！ A：對啦！ B：另外一種是要核對我們的數量，我就比較在意這個。 A：對啊，就是說。 B：我明天叫連小姐跟課長說找家豪，他下去喬這個東西，因為這有很多事情要加在一起，不是單獨一項而已啦！啊他沒找家豪喔！他找你喔？ A：對啊！因為課長是要找我拿啊！ B：他一開始是找連小姐，連小姐不敢給他，找電話回來公司問，我就叫她回說這種東西都是公司在用，叫他找吳經理，但他一直不找他，這種東西也不是由你這邊解決，應該是單獨一個窗口比較… A：那我就叫紫君跟課長回消息說… B：對啊，我是跟連小姐說叫他找家豪才對，不是找你啊！那他會跟家豪講，實際的目的就會講出來了。 A：我想是他跟「土水」（臺語）已事先說好了，跟我們沒關係。 B：對對對。我知道啦！是不是那邊的事情，還是說又有別項事情。 A：我有打給「阿弘」（音譯），「阿弘」叫我問他父親，他說他父親作決定就好，這是他們之前說好的。 B：我知道啦！但比較好的方式是同一個人處理比較好。 A：好啦！ B：如果我們去處理祇能處理一半… A：裝著什麼都不知道就對 B：對啦對啦，說數量是公司在處理，叫他去找家豪 A：重點是他祇要拿數量表，又不是要拿那個… B：我知道啦！但要跟他講一下啊！ A：還是你跟家豪講一下，叫他直接跟他去喬啦！ B：好啦！ A：好 106 年1 月11日14時56分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號80） A：0000-000000 （周銀燈） B：0000-000000 （吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第76頁反面至77頁。 ②雲林地院105 年聲監字第1252號通訊監察書。 A：喂！董，我阿周，○○那個課長說要「土水」（臺語) 的實作數量 B：○○那裡要「土水」（臺語）的實作數量那是什麼？啊就他的表面而已。 A：他跟我們請款的數量 B：現在是我們要跟他請款，還是下包要跟我們請款？ A：不是啦！請款的程序都完成了啦！ B：這樣有什麼問題？ A：是…他要跟我們討「土水」（臺語）的數量。 B：你是說○○鄉公所那裡要實際數量？ A：對 ，「土水」的。 B：這個你怎麼會打給我，靠夭！你現在的意思是叫我去瞭解一下。 A：對，應該是這樣講，是不是…這個電話中很難講沒有錯。 B：嗯 ，他發文過來的嗎？ A：沒有啦！他發文就要給他了啊！ B：幹，這我處理啦！我看得懂啦！ A：我已經用好了啦！數量已經用好了，祇是要不要給他而已啦！ B：那個沒有在數量啦！三八啦！那個我處理就好，我處理就好。 A：你向他瞭解一下，如果說要給他，我就傳給他 B：不用啦！你都不要給我傳，那個我處理就好 A：好。 106 年1 月11日17時18分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號83 ） A：0000-000000 （周銀燈） B：0000-000000 （吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第77頁正反面。 ②雲林地院105 年聲監字第1252號通訊監察書。 B：喂！周仔，我跟你請教一下，我們○○的「土水」（臺語) 是叫誰做的？ A：「翔弘」（音譯） B：啊是誰找的？ A：就是那個要的人 B：喔！ A：就是他 B：那我知道為什麼了。 A：原因我不是有說「二楊」（音譯），楊文宗… B：就是那個模式啦 A：那你數量給他，他要自己去跟他們處理是他們的事情，我不管 A：如果是這個部分沒有問題。我是怕他拿這個來回歸回來，這樣差很多錢。 B：那個跟我們沒有關係。 A：我知道，如果他把那個回饋回來，拿這個回饋回來。 B：不會啦！不會啦！我跟你講，那個資料都不要用傳的給他，我下禮拜跟他約見面，我下去跟他談一下。 A：好啊！0K啊！ B：好。 106 年1 月17日11時55分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號98 ） A：0000-000000 （許鴻維） B：0000-000000 （周銀燈） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第79頁反面。 ②雲林地院105 年聲監字第1251號通訊監察書。 （1 分 20秒開始） A：另外那路燈是怎麼了，你還沒跟趙仔講嗎？路燈跟那個花園燈都沒來耶！ B：在大陸啦 A：還有壁燈，外面吊的壁燈… B：我知道啦，還沒進來臺灣咧 A：還在大陸哦 B：對啊！好家在有停工…不然瘋了。 A：好 B：好啦 A：ok 106 年1 月21日11時50分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號106） A：0000-000000 （許鴻維） B：00-0000000 （周銀燈） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第80頁。 ②雲林地院105 年聲監字第1251號通訊監察書。 （12分39秒開始） B：現在來也不知道要做什麼，就是等而已。 A：就看25日建管處看完之後再說了。 B：就25日看怎樣。 A：若建管處看完後，過年後OA傢俱會進來嗎？ B：不一定啊！主要是要看叫我們復工的時間啦！ A：這麼早就復工？ B：復工的時間啦！我們現在是不是停工，譬如說4 、5 月才復工，這麼早做有意義嗎？在那邊招風沙而已。 A：對啊！那裡面掃了又掃也都還是泥沙。 B：那如果2 月就要復工了，當然要快了，要快做一做，若6 月才復工，一切就是看25日有什麼變化再說，因為不是我們想的那麼簡單。那個圖說改好了，傳來給我，夭受，裡面還有一堆問題，總改，又傳回去給建築師，叫他先蓋印。 A：唉！： 106 年1 月25日12時13分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號115） A：0000-000000 （王君南） B：0000-000000 （楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第81頁。 ②雲林地院105 年聲監字第1249號通訊監察書。 A：喂！ B：過了啦！ A：真的還是假的，一次就過。 B：就努力，本來還翻盤，你娘的，好家在縣府就「喜阿加」（臺語）。 A：哈哈哈 B：叫縣府的長官打給主席，人家在拜託，處理好了啦！過年後，叫那個可以邊進場了 A：好好好，辛苦了，你今天拼的這麼辛苦 B：沒有啦！年到了，你又不見人影什麼？ B：沒過來送個禮，幹你娘。 A：有啦！現在在臺北還沒弄完啊！ B：這樣喔！好好好。我在這裡等你。 A：好 B：明天最後1 天了 A：明天26日，對啊！ B：你也是要回來啊！ A：對啊！對啊！ B：好啦！好啦！我等你。 106 年1 月25日13時40分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號119 ） A：00-0000000（周銀燈） B：00-0000000（連紫君） C：00-0000000（陳奕成） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第81頁反面。 ②雲林地院105 年聲監字第1252號通訊監察書。 （10秒開始） B：我○○，請問協理在嗎？ A：好，你等一下，（電話轉接給周銀燈） B：喂！協理，監造要找你。 A：好 C：預算已經過了，預算巳經過了，剛通知預算已經過了。 A：預算過了？ C ：你若要變，要快弄一弄了。 A：你說鄉公所那裡？ C：對啊！ A：這麼快，不是說4 月嗎？ C：沒有啊！說同意了。 A：已經同意了？ C：對啊！所以你要趕快把那個…不然到時候開工又要查核… A：這麼會熊熊沒預警。 C：對啊！ A：好啦！0K啦！也不能現在叫我們復工，不能馬上過馬上叫我們復工吶！ C：沒有啦！沒有啦！ A：要議價完之後啦！ C：議價後你們再復工。 A：好啦！0K啦！ C：叫○○○趕快做，不然到時以又… A：我知道，我知道。 C：不然到時又… A：好。 106 年1 月25日14時6 分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號120） A：0000-000000（王君南） B：0000-000000（趙金龍） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第81頁反面至82頁。 ②雲林地院105 年聲監字第1249號通訊監察書。 B：喂 ！董仔 A：使照也過了 B：你說○○那個。 A：○○使照過了，1 天就過了，有夠厲害的。那個也過了，預算也過了。 B：嗯！ A：預算過了，資料要趕快做了，不然要開工。 B：你說那個，好啊！ A：阿州打電話過來說，你都不用過來送禮，昏倒，我還在臺北，我想說你弄不好，竟然弄好了。我說你應該要叫營造的，怎麼叫我們，我們是不打合約的小包，哈哈哈。 B：對啊！ A：哈哈。 B：他算是跟你講這部分，想要叫你處理就對了。 A：那是還好了，過年送個禮，祇是不知道他們這麼厲害，就一次全過，公所也過了，縣政府那邊也過了，一次全過。 B：使照沒先拿著，現在追加不知道報多少？還不知道？ A：沒有啊！要重做啊！現在跟我們講就是要我們趕快做一做啊！ B：好啦！ A：你打給周仔講一下，周協理啊！ B：好啦好啦！ A：就說過了，那些追加的趕快寫，不然會衝到，報開工就又逾期了。 B：好啊！ A：好好。 106 年1 月25日14時9 分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號122 ） A：0000-000000 （周銀燈） B：0000-000000 （趙金龍） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第82頁。 ②雲林地院105 年聲監字第1252號通訊監察書。 A：喂 ！趙經理喔！ B：對。課長打來說使照跟預算都過了啦！ A：使照？ B：使照跟預算。 A：使照還沒去看，怎麼過了？ B：過了啦！ A：這樣喔！預算過我知道。 B：都課長去處理的啊！ A：這樣喔，喔！可是使照等一下要去看？ B：對啦！傳好（臺語）在等了啦。 A：OK，OK，我知道了。 B：好。 A：謝謝。 106 年1 月25日16時11分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號132） A：0000-000000 （楊景州） B：0000-000000 （吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第83頁。 ②雲林地院105 年聲監字第1255號通訊監察書。 B：喂！ A：家豪。 B：嗯！ A：預算過了啦！ B：我今天還在高雄。預算過了喔！ A：對啊！你今天不是要來？ B：我跟你說，今天一大堆人要請款，因為我昨天晚上才回來，現在我家裡還有事情，我走不開。 A：你什麼時候要來找我啦！吼！（註：生氣的噴氣聲） B：我也很煩，幹你娘，事情一大堆，我跟你講，我這2 天，我跟你講一下，我再過去找你。 A：好啦！ B：我這2 天再喬時間。 A：喔 ！ B：阿州，拍謝啦！ 106 年1 月25日22時4 分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號134 ） A：0000-000000 （王君南） B：0000-000000 （楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第83頁。 ②雲林地院105 年聲監字第1249號通訊監察書。 A：喂！使照有過嗎？ B：我不知道啊！最後小吳也沒來啊！ A：小吳也沒來喔！ B：對啊！他說過年前本來說要過來，說什麼過年前很忙，幹你娘。 A：喔！ B：明天問看看，可能沒辦法第一次就過吧！我也不知道。 A：喔！好啊好啊！我回去再去找你啦！ B：好啦！好啦。 106 年1 月25日22時5 分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號135 ） A：0000-000000 （丁偉鵬） B：0000-000000 （楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第83頁。 ②雲林地院105 年聲監字第1254號通訊監察書。 B：喂 ，偉鵬 A：怎樣？ B：使照今天有過去嗎？ A：看應該是順順呀，一圈就回去了，應該是沒問題吧。 B：好。 106 年1 月26日14時57分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號136 ） A：0000-000000 （楊景州） B：0000-000000 （吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第83頁反面。 ②雲林地院105 年聲監續字第1255號通訊監察書。 （吳上風未接電話） 106 年1 月30日22時53分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號139 ） A：0000-000000 （楊景州） B：0000-000000 （王君南） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第83頁反面。 ②雲林地院106 年聲監字第106 號通訊監察書。 A：明天晚上我沒有辦法，要初五。 B：喔！ A：初五整天都可以。 B：好啊！好啊！你明天要做什麼？ A：晚上7 點要同學會吃飯啦！不然你7 點來斗六也可以。 B：沒有啦！我過去再打給你。 A：好啦！好啦！你過年前有去找他爸嗎？ B：過年前沒有啦！過年前忙到冒煙要怎麼去？ A：喔！ B：本來想說使照會過再去找他，結果使照還沒過。 A：使照聽說改一些東西，還是，我也不知道，都還好吶。 B：還好啦！就第二次就過了。 A：喔！ B：過去你那邊再聊。 A：好好。 B：好。 106 年2 月1 日12時25分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號140 ） A：0000-000000 （王君南） B：0000-000000 （楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第83頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第100 號通訊監察書。 B：喂！ A：起床沒？ B：有啊！中午還沒起床。 A：中午還沒起床，初五睡到飽那是初三吧！ B：等一下去找你。 A：好啊！ B：有出去嗎？ A：沒。 B：好。 A：好。 106 年2 月3 日10時23分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號143 ） A：0000-000000 （許鴻維） B：0000-000000 （吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第84頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第102 號通訊監察書。 （50秒開始） B：那個○○那裡，我等一下要去找阿州，說預算下來了，說那個後面的預算下來了，你到時看情形。 A：好。 B：我先讓你瞭解一下。 A：好 。 106 年2 月3 日11時1 分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號144） A：0000-000000 （蔡玉紂、周銀燈） B：0000-000000 （吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第84頁正反面 ②雲林地院106 年聲監續字第101 號通訊監察書。 （從頭開始譯到3 分5 秒） A：嗨 B：你打給我要幹嘛？ A：你有要過來嗎？一大堆事情要問你 ，要跟你講 B：什麼事情？一樣一樣先講 A：一樣一樣我不會講 B：安內擱一大堆事情？ （接下來A換周銀燈聽電話） A：你沒有要進來吧？ B：如果需要，我就進辦公室 A：如果你要進來，就來這講，阿不然我就電話跟你講一講 B：什麼事情？ A：電話中不好講 B：喔 ，這樣喔 A：是說他有來文追加預算，他寫一個文說追加預算過了，是想問一下預算過多少 B：我等一下就要去找他了 A：我知道，我知道，是過500 萬還是1000萬，我們現在是2000多萬 B：總共多少？ A：現在變成8000多萬。 B：他現在追加下來變成8000多。 A：對呀，我現在手頭有一本，已經8400多，可是還沒到，這本完再加不會超過8500 B：沒關係啦，剩下的就看他們要怎麼處理 A：現在變成要再追加2000萬，第一次變更已經過了6400，對吧？ B：對 A：若以6000為基準，要變成2500萬 B：恩 A：是想說瞭解一下，才不會他才2000而已，結果後面用奧步，變成2000而已 ，你看如何？ B：沒關係啦，我等一下問他 A：你向他瞭解一下 B：所以還差…照公告的數字還差百來萬 A：沒啦，不是百來萬，是千萬的 B：還差1000萬？ A：我們二變差不多會8500左右 B：對呀，阿不是說已經到8400了？ A：阿8400是這邊寫的，他的預算書不知道是否送這本？我的意思是不知道他們用什麼當基準，6000萬，他的預算整個過了是到8500還是到8000，麻煩你瞭解一下 B：好 A：才不會我們自己這邊很高興，結果他一句話我們的預算祇有這樣而已，我們又沒錢 B：還有什麼事 A：我的部分祇有這樣： 106 年2 月3 日10時34分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號201 ） A：0000-000000（吳燦欽） B：0000-000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第62頁反面、本院筆錄卷二第391 頁。 ②彰化地院106 年聲監續字第58號通訊監察書。 B：喂！ A：怎麼了？ B：那個那個我不用帶周仔去了啦！我直接去斗六一趟而已啦！我直接去斗六一趟而已啦！ A：你知道路嗎？ B：我知道他家的路啦！ 106 年2 月3 日11時49分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號200 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第62頁反面。 ②彰化地院106 年聲監續字第61號通訊監察書。 A：喂！ B：喂！你再問阿州我們工程款出來了嗎？ A：阿清？ B：阿州啦！ A：我等一下順便問他。 B：好。： 106 年2 月3 日14時41分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號202 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（邱緯杭） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第62頁反面。 ②彰化地院106 年聲監續字第61號通訊監察書。 B：喂！ A：喂，同學，你不是有一個要來找阿州，我現在還在他這邊。 B：什麼？要找什麼？ A：你不是有一個工務局的工作？ B：嗯！ A：嗯！你什麼時候要約他見面？ B：喔！ A：就一起去看一下啊！ B：看你啊！你上來了嗎？ A：我現在在他這邊啦！ B：喔喔！是喔！ A：對啦！（笑聲） B：看你時間啊！看你大概何時？ A：週一、週二、週五都有事情，要週三週四了，看你何時？ B：週三週四都可以 A：好啊好啊！我們週一見面再說好了 B：好啊好啊！ 106 年2 月3 日15時4 分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號203 、附表二編號146） A：0000-000000 （吳上風） B：0000-000000 （蔡玉紂、周銀燈） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第62頁反面、第84頁反面。 ②彰化地院106 年聲監續字第61號通訊監察書。 A：那個我剛才從州仔那裡出來，2件事情，他說縣府那邊2 月10日才會開帳啦！ B：喔！ A：所以請款要2 月10日以後，應該就會下來了。 B：喔！ A：另外一點，你給周仔聽一下。 B：好（電話轉交給周銀燈）喂！ A：州仔說那個預算下來的意思是說叫我們先把預算編出來給他。 B：喔！ A：就是看多少全部都寫出來沒關係，他說反正他們要去討到有，要不然到時候你又欠這個欠那個又追加很麻煩，全部弄作一次。 B：OK，是說，差不多2 千5 百萬就對了。 A：沒關係，你就儘量寫，就是把預算編出來給他，儘量在這個月以內趕快弄出來給他，3 月要開始啟動了。 B：好啊！OK。 106 年2 月3 日15時10分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號204 、譯文附表二編號147） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（陳裕太） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第62頁反面至63頁、第84頁反面至85頁。 ②彰化地院106 年聲監續字第61號通訊監察書。 A：你在哪？ B：我來彰化啊！我來搬東西。 A：喔！…（閒聊） B：怎樣？你的主辦打給你嗎？ A：沒有啦！我在斗六啦！ B：你在斗六喔！靠夭。我也來到斗六了。 A：我來拿東西給人。 B：喔！你來拿東西給他，你你你等一下回去高雄，還是要去斗六？ A：你若沒在這裡我就回去了。 B：有阿！我在斗六啊！ A：你在斗六嗎？ B：我現在經過斗六。 A：這樣過來過來，「世明」（音譯）在嗎？ B：「世明」那裡是嗎？ A：嗯 ！ B：今日，他們有在，…他們有在喬了，剛才我才和「榮仔」通完電話，你就馬上來？ A：還是跟他聯絡一下，過去他那裡坐一下。 B：你要過去坐一下是嗎？ A：對啊！ B：你稍等一下，我打一下。 A：你先聯絡一下，看阿榮在嗎？我們就過去。 B：好，你稍等一下。 106 年2 月3 日16時31分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號206） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（鄧瑜萍） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第63頁。 ②彰化地院106 年聲監續字第61號通訊監察書。 B：哈囉！ A：我在開車啦！ B：你跑去哪裡啦！ A：我跑去斗六找人啦！ B：你跑去斗六找人，為什麼沒有找我一起去？（笑聲） A：我去送大包的，你是在… B：啊我可以收小包的啊！ A：小包的喔！你可能會被人剁手喔！（哈哈哈） B：你要回來了嗎？ A：我跟你說，因為我4 點半還要載我兒子下課，我沒辦法啦！ B：好啦好啦！我乾脆幫你約5 點半。 A：對啦！ B：好，OK。 106 年2 月7 日9 時19分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號157） A：00-0000000 （周銀燈） B：0000-000000（覃慧芬） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第67頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監字第75號通訊監察書。 A：你好，覃小姐喔！ B：嗯！ A：早安，我有一個問題，我有叫人要去做輕隔間。 B：他哪時候要去？ A：沒有，現在有問題了。 B：怎麼說？ A：辦使用執照的給我擋了。 B：什麼？ A：使用執照的小姐啦！他把我擋下來啦！ B：這樣喔！ A：說那個虎尾電臺，之前虎尾電臺還沒有拿到使用執照，就給他做下去，結果所有裝潢都拆掉，整個案子拖了1 年多。 B：什麼 A：叫他重辦什麼，重辦什麼 B：所以現在不可以進去吧！ A：沒有啦！隔間的部分啦！ B：那我其他東西還是可以進行囉！ A：就是跟隔間有關係的那裡不能啦！因為你進去沒有辦法○○。 B：喔喔喔！我就是先避開隔間的部分就好了。 A：隔間的部分沒有辦法做，他們不讓我做啦！就是做了有問題，他們不要負責啦！ B：喔喔喔！ A：課長這邊也是說不要「僚下去」，他也不敢啦！ B：喔！ A：我本來叫他打保證啊！因為是他通知的啊！他說過了啊，過了，是不是他那邊有管道可以不讓他來啊！不要讓建管的再來，他說他也不敢保證。 B：總之，我的東西我就… A：總之就是跟那邊有關係，跟那個隔間有關係的 B：跟那個隔間有關係的我就先不要動 A：對對對 B：0K，可以可以，因為祇有幾處會跟隔間那邊會有關的那個…那個櫃子而已，系統櫃啦！其他就還好。 A：0K B：大部分都沒有啦！就1 樓有關啦！ A：就是這樣啦！ B：ok，ok，拜拜。 A：那你有沒有，你如果有過去，位置也是幫他畫一下，因為他有通知過了，我就會叫人家進去做了，我也會立刻通知你說隔間做完了。 B：其實我下個禮拜一，那個系統櫃的進料啊！我這邊進了，所以系統櫃這樣進了之後，我會避掉隔間的地方，我大概10天20天把他處理好。 A：OK，0K啦 B：我就會避掉那個地方，所以我下禮拜我就可以去確認那個隔間的位置，我就會貼貼布吧！貼了他就很方便了。 A：0K，好。 B：拜拜。 106 年2 月7 日14時59分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號159） A：0000-000000（許鴻維） B：0000-000000（覃慧芬） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第87頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第102 號通訊監察書。 A：喂！ B：喂，許主任你好，我是做OA設備的，我姓覃。 A：嗯！ B：我今天有跟你們高雄的協理有溝通聯絡絡過了，我下禮拜一會，我0A的東西我會陸陸續續進場，跟你說一聲，你禮拜一會在… A：沒有，看你什麼時候會進來，你再跟我講啊！ B：我下禮拜一就會進去了，○○新辦公室，下禮拜一 A：好。 B：我就是先跟你說，好，禮拜一，我們禮拜一見，拜拜。 A：好。 106 年2 月8 日10時51分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號161） A：00-0000000 （周銀燈） B：未顯示號碼 （陳奕成） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第87頁反面至88頁。 ②雲林地院106 年聲監字第75號通訊監察書。 B：你好 A：陳主任喔，○○若要變更設計，有和你討論喔，阿來要傳要傳到哪？ B：那是什麼東西？ A：還是林小姐那就好？你會去○○那嗎？ B：對呀，傳給林小姐就好 A：好 B：都喬好了？ A：還沒，我先問一下，我在整個過濾一下。 B：好啊，叫他們那個做系統的，做水電的，送審的先送來對一對。 A：水電那個「大電」（音譯）呀，他現在那個副本圖沒有耶？ B：我不是叫他去找徐附文（音譯），找技士拿？ A：對呀，但是問題技士呀，技士不是他要拿的問題，昨天我老闆有打給建築師，阿說那個部分變成要重新申請吶！ B：上次就叫他去變更了 A：位置也要變呀 B：他可能沒變的樣子 A：這部分你與技士比較熟，可以幫忙瞭解一下 B：阿他就和技士很熟呀。 A：你說水電那喔 B：「君南」他們呀，他就與他很熟，就讓他去喬就好 A：好 B：你那二期追加的部分要順便做嗎？若沒有你現在報開工開工… A：我知道。 B：報開工完過一禮拜就要報竣工，不然照會沒有。 A：他現在也是要等使用執照才能那再進去做耶 B：那不是沒什麼問題了？ A：有呀，他現在先擋住，說隔間先不要進去做，我本來要進去叫人做，說什麼之前虎尾電臺就進去做，摳進去而已整個毀掉，祇好重來，課長也是說先不要做，說拿到使用執照再進去 B：好 A：若與隔間無關係，我會叫他陸續進去 B：對啦，若與隔間無關是可以馬上做沒關係 A：好 101 106 年2 月8 日14時21分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號165） A：0000-000000（王明賢） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第88頁反面。 ②雲林地院106 年聲監字第76號通訊監察書。 A：你好，阿賢。 B：啊你最近有沒有空？ A：什麼？ B：你最近有沒有空？ A：現在嗎？ B：這2 天啦！我明天去找你好不好？ A：明天怎樣？ B：明天去找你啦！（不耐煩） A：明天你要找我喔！ B：對啦！ A：你哪位？ B：我阿州啦！（不耐煩） A：喔（拉長音），董仔你好。 B：對啦對啦！ A：明天嗎？ B：明天晚上。 A：晚上嗎？ B：好啊！ A：我跟我老闆講一下。 B：差不多5 、6 點那裡 A：好好 。 B：好。 102 106 年2 月9 日9 時35分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號167） A：0000-000000（王明賢） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第89頁。 ②雲林地院106 年聲監字第76號通訊監察書。 A：喂！課長，拍謝喔！ B：嗯 。 A：我跟你報告一點，好不好。早上我有去找我們家阿弘，…（聽不清），後天好不好？後天好不好？ B：沒關係，好啦！好啦！ A：他差不多6 點多才會回來，後天。 B：好啦！沒關係。 A：好好 。 103 106 年2 月10日9 時42分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號175） A：0000-000000（陳裕太） B：0000-000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第89頁反面。 ②雲林地院106 年聲監字第78號通訊監察書。 A：要轉進去了。 B：你在哪裡？ A：我要轉進去了，要轉進去了。 B：好好。 104 106 年2 月10日12時12分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號181） A：0000-000000（周銀燈） B：0000-000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第90頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第103 號通訊監察書。 A：喂！少年仔！ B：你找我喔！ A：那個，課長，嗯又要那個「土水」的資料。 B：啊你給他啊！ A：給他嗎？ B：給他啊！ A：啊他不會去那個吧！ B：那他的事情啦！那他跟他們的事情。 A：好。 B：好。 105 106 年2 月10日14時47分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號183） A：0000-000000（蔡玉紂） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第90頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第101 號通訊監察書。 B：你水再燒一下，吳上風要帶那個過來。 A：你在說什麼。 B：水啦！茶燒一下，泡個茶 A：你要帶誰過來？ B：要帶那個○○有沒有，幫我們忙的那個。 A：好！： 106 106 年2 月10日17時40分【A撥打給B】（原譯文附表二編號184） A：0000-000000（陳裕太） B：0000-000000（妻藍雅玲） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第90頁反面。 ②雲林地院106 年聲監字第78號通訊監察書。 A：喂！ B：要回來吃飯了沒？到家了沒？ A：喔！沒有沒有，今天沒有，今天跟有田他們，他們出來喝酒。 B：喔！不回來吃飯，為什麼不早說。 A：喔！剛來而已啦！跟你講一下。 B：喔！你們要去哪裡喝？ A：去KTV喝。 B：現在正在喝？ A：要請阿榮啦！他要請阿榮啦！○○的事情他那個… B：我知道啊！啊KTV 喝是祇有你們，還有別人？（55 秒） A：還有他的朋友，還有好幾個，4、5 個 B：我是說有沒有女生。 A：沒有啦！沒有什麼女生。 B：沒有什麼，還是有。 A：沒有啦！他們到那個ktv ，然後他叫他朋友來。 B：好啦！喝酒的話，要等酒退了之後再回來喔！ A：好啦！OK B：啊你阿榮載去高鐵就好了，你不要給我衝到那個雲林喔！ A：好啦！我知道啦 B：你會很晚回來嗎？ A：我不知道啦！我等下看怎樣再打給你 B: 我想要請你幫我帶宵夜 A：好啦！我等下再打給你 B：好，拜拜。 107 106 年2 月10日18時0 分19秒 【B撥打給A】（原譯文附表二編號185） A：0000-000000（王明賢） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第90頁反面。 ②雲林地院106 年聲監字第76號通訊監察書。 B：喂！我到了，你們哪一間，我忘記了。 A：這樣喔，我在林內（音譯），你稍等一下。 B：我有看到你兒子的車啊！我不知道你的兒子的電話，叫他出來。 A：我打給他看看。 B：嗯！ 108 106 年2 月10日18時0 分52秒 【A撥打給B】（原譯文附表二編號186） A：0000-000000（王明賢） B：0000-000000（王翔弘） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第90頁反面。 ②雲林地院106 年聲監字第76號通訊監察書。 B：喂！爸喔！ A：阿州來了。 B：有嗎？ A：嗯！他說不知道哪一間。 B：喔！好啊！我出來外面等他。 A: 好 。 109 106 年2 月13日9 時20分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號195） A：0000-000000（許鴻維） B：0000-000000（覃慧芬） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第93頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第102 號通訊監察書。 B：喂！你好。 A：覃小姐，我這邊是○○營造○○工地 B：喔，你好。 A：你們說今天會到是幾點？ B：師傅跟我說大概9 點半會到，我待會兒就到了。（30秒） A：祇是沒跟我聯絡。 B：沒跟你聯絡？我跟你約好他就會到了 A：你約好是沒錯啊！祇是你車子幾點到我不知道啊！ B：喔！好，因為是我沒跟他… A：司機也沒有跟我聯絡。 B：對，因為我沒有知道地方。現在google應該都會知道吧！ A：現在這邊很難喔！ B：不會啦！ A：你google查鄉公所是跑到舊的那邊去喔！ B：不是，我是告訴他你們新的地址。所以會找到你們那邊 A：可是現在的地址是不同方向喔！ B：是嗎？ A：辦公室的地址與工地的地址是不同方向喔！ B：不不不，我是直接給他工地的地址。（持續討論工地位置所在） A：是工地嗎？（2 分25秒） B：是的，因為我簽約也是工地的地址，所以我會跟他報工地的地址。 ： 110 106 年2 月14日15時41分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號207） A：00-0000000 （周銀燈） B：0000-000000（趙金龍） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第95頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第101 號通訊監察書。 A：趙經理喔！我阿周！ B：嗯！ A：有3 件事情，現在那個做OA的有進去了。 B：嗯！ A：有發現1 個問題，現在櫃子放進去，櫃子後面有插座有開關，這個部分是不是要找主辦，找課長處理。本來要叫監造去處理結果監造都不要去了。 B：監造都沒去了？ A：對啊！要怎麼處理，應該他們要有一個結論出來。好，這個乾脆都不要了，你說開關啦！插座啦！就不要插了，就東西拔掉櫃子推後面一點，還是不要拔掉隔一個縫。 B：蓋起來也是沒差啦！ A：但那如果是開關就不行了 B：如果是開關就要移出來了。 A：開關有2 種移法，1 種是移到旁邊，1 種是打牆的。 B：我問OA看多少好不好。 A：一種是移到OA的上面。那是裝潢的手法嘛！這個部分你如果可以，如果說真得增加費用，是不是可以追加。 B：我先問張小姐看看。（續談第2 點的某條管線在漏水導致停車場陷落；第3 點的白鐵桶要到保險公司辦理出險。）（3 分 30秒開始） A：再來，後面看起來還沒做的項目還有好幾百萬呢！ B：「空調主機」嘛！都那些大項的。 A：對啊！那些東西是有什麼問題 B：沒問題啊！哪有什麼問題。 A：沒問題就要陸續進來啊！不然到時如果復工，就沒有時間了。 B：好啦！我再跟我董仔問看看，你帳目先處理一下啦！ A：看有什麼問題要協調一下。 B：你帳目先叫小姐看我們還有多少可以花，公親變事主，實在是。 A:：好啦！OK啦！ 111 106 年2 月18日11時15分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號223） A：0000-000000（周銀燈） B：0000-000000（吳王信宇） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第98頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第103 號通訊監察書。 （30 秒） B：○○那邊驗收了沒？ A：還沒，停工。 B：停工喔？ A：嘿，在辦那個，預算還沒有下來。 B：這樣喔。 A：嘿。 B：我想說都那麼久了。 A：還沒（笑）。家具有進去作了。 B：啥？ A：OA有進去作了。 B：這樣喔。 A：嘿。 B：你們還沒有作喔？ A：還沒好，使用執照還沒有過。 B：這樣喔，使用執照不像消防，會過會過啦。 A：對阿，要簽阿，已經有去看了，還沒有說。 B：還不OK就對了？ A：嘿，就不敢作隔間。 B：作隔間下去就會變得更複雜。 A：對，隔問作下去，如果縣府又去看，就槓龜了。（1 分35秒）： 112 106 年3 月13日15時12分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號265） A：0000-000000（趙瑞和） B：0000-000000（丁銘慶） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第105頁。 ②雲林地院106 年聲監字第187 號通訊監察書。 A：喂！ B：鄉長在忙嗎？ A：我在臺南?！ B：你臺南，你明天在嗎？明晚？ A：有啦！ B：明晚我說14號他要來找你啦！ A：誰啊！ B：上次我跟你講那件的老闆啊！ A：好啦！好好，我知道我知道。 B：晚一點他要來 A：我回去再打你。 B：好好。 113 106 年3 月14日19時15分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號269） A：0000-000000（趙瑞和） B：0000-000000（丁銘慶） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第105頁反面。 ②雲林地院106 年聲監字第187 號通訊監察書。 B：鄉長喔！ A：喂！你不是在找我？ B：對啊！朋友等一下要去家裡，我現在在國小門口前等他們。 A：我現在要回去家裡了。 B：等一下直接去後面就好嗎？ A：什麼？ B：你現在要回家了？ A：對啊！ B：我現在在國小等他們啦！ A：好啦！ 114 106 年3 月16日15時0 分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號281） A：0000-000000（趙瑞和） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第107頁反面。 ②雲林地院106 年聲監字第187 號通訊監察書。 B：鄉長。 A：那個公所，那個新公所還有很多錢沒讓人領是嗎？ B：沒有啦！1 千多萬昨天才領走而已啊！ A：我知道啦！ B：有給他。 A：說我們不是還給人家留很多。 B：沒有啦！沒估驗是要怎麼付。 A：要估驗喔！ B：對啊！他要送來請款啊！他說他有再送進來了啦！上期有給他了，因為上期沒開帳啊！那個縣府還沒有開帳。 A：這樣喔！ B：因為過年前會關帳嘛！過年過才會開帳啊！ A：喔！ B：有啦！有給他了，昨天出去就付了。 A：喔！有在說罰金呢？罰逾期是我們的主意是嗎？ B：那該罰還是要罰啊！ A：喔！ B：那個逾期罰還是要罰啊！ A：喔！ B：那個就等完工以後，看逾期多久，照契約下去走啊！ A：照契約寫，罰多少錢是我們決定還是有規定的？ B：規定的啦！契約怎麼寫，看多少就是罰啊！ A：喔！就在說賠錢賠很多，看能不能不要罰那麼多？ B：這就不是我們在做主意的。 A：什麼？ B：這不是我們能做決定的啦！契約怎麼規定。 A：喔喔！ B：契約怎麼規定就怎麼做啊！ A：好啊！這樣我瞭解。 B：嗯！ A：好。 115 106 年3 月20日10時29分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號283 ） A：0000-000000（覃慧芬） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第108頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監字第180 號通訊監察書。 A：喂，課長喔！ B：小姐，我現在要跟主管過去看，祇是可能有一些小變動啦，比較大的是政風室和小型會議室是中間本來不是要做一個隔間嗎？ A：是的 B：阿現在說做起來小型會議室那個櫃子放下去，小型會議室變得很窄 A：恩 B：那現在可能是隔間不要做啦，然後那小型會議室把它改成財產申報室，然後讓它們相通這樣。 A：喔 B：對，隔間不做，然後可能櫃子，他本來不是隔間做完會有一個櫃子用上去 A：對，兩邊都有櫃子 B：對，那櫃子可能要拿掉一邊，不然他是說這樣子，還是說乾乾脆就是用一個櫃子當隔間就好了，你懂我意思嗎？ A：可是，可以，但是那個隔間沒辦法到頂喔，因為你們那邊太高了 B：沒辦法到頂沒關係 A：喔 B：大概是這樣，你再跟有田講一下 A：喔好 B：然後小型會議室那邊好像沒有網路線什麼的？ A：有吧 B：應該是有，那時候改的，我記得有講 A：對，沒錯 B：沒關係，這部分你在跟新達（音譯）確認一下厚，一定要有啦，就是那邊可能會放一個辦公桌這樣。 A：本來就有設計一個辦公桌了。 B：本來有設定一個辦公桌喔？小型會議室那邊耶。 A：對 B：好 A：那這樣就會有一道系統櫃的問題了，因為它那一道隔間，還是隔間拿掉，系統櫃兩邊都要呀？ B：系統櫃一邊就好了 A：因為它背面會比較醜 B：背面會比較醜喔？沒關係啦，我們現在再看啦，我們看一看在跟你確認。 A：好 B：好 116 106 年3 月21日14時15分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號223 ） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第65頁。 ②彰化地院106 年聲監續字第144 號通訊監察書。 A：喂！ B：家豪。灌好了沒？ A：灌好了，中午就灌好了。 B：這樣灌幾方？ A：灌80方。 B：灌這麼多喔！ A：對啊！ B：跟你請教一下 A：你說。 B：○○那裡零用金為什麼也有加…那是和阿州的嗎？ A：對啊！跑來臺中啊！那裡沒發票啊！臺中那裡發票要再加差不多10% 啊！我祇好叫人家幫我開啊！ B：嗯！很多吔！10餘萬。 A：你不知道喔！ B：房租呢？ A：回去再說給你聽。 B：那什麼？ A：回去再說給你聽啦！那都是他的啦！ B：好好。 117 106 年3 月29日23時36分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號347） A：0000-000000（陳裕太） B：0000-000000（吳嘉榮） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第117頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第371 號通訊監察書。 B：怎樣啦！ A：剛才都聽不清楚，不知道在聽什麼。 B：我就跟他說另日「世明」要去他公司簽約，就約慶仔去高雄找他給他請啦！這樣剛好而已啦！ A：你跟小黑講嘛！ B：廢話，不然跟鬼講喔！ A：世明有跟你們去吃飯嗎？ B：廢話，不然呢！ A：你們4 人喔！ B：跟世明去吃飯，不然要跟誰，又叫慶仔來。 （閒聊丁銘慶愛臭屁） B：這樣很爽了吧！這樣做下去，以後工作不用怕沒有了啦！幹，事情處理到這樣了，整線的。幫他處理到這樣，整線的，不夠漂亮嗎？ A：你娘耶！本來他是在尿尿也痛，大便也痛，不知道要怎麼處理，幹你娘，人家剉屎了，人家剉咧等啊！（5 分13秒） B：慶仔跟我說，榮仔，你就知道我與鄉長的關係，這件事情，你怎麼之前都沒跟我講，我說你娘，我知道小黑○○轉不過去，也是這陣子才知道的。我跟世明講，阿州在亂搞他有的沒的，他又沒有跟我說，我怎麼會知道。（5分37秒） （閒聊丁銘慶覺得是自己的功勞） A：我跟你講，現在工作下來又會更好了，你娘，會很合了。 B：要開花了。 ： （7 分52秒） B：我也跟世明說，你當作人家一定要做○○的工作，我說這場是我拉他來的，希望我們改日配合比較好配合，比較緊密一點，本來一開始是沒有要叫他來做的耶！那是我思考過後覺得不行，要叫他來這樣。幹你娘，慶仔還當作人家都是在靠他，我說人家是要這件事情快解決而已啦！小黑也在那裡講啊！580 萬對我們公司也不算什麼，他要罰就乾脆讓他罰一罰啊！我若讓人家罰580 萬，你阿州可能會讓人抓去關而巳啊！我又沒差，又沒有關係。慶仔又在那裡…一堆。（8 分43秒) ： （閒聊丁銘慶覺得是自己的功勞）（ 10分0 秒） B：說真的啦！這次如果我們再做不成功，就算了，好來出家了。都做到這樣了，不然還要怎樣？ A：我跟你講，他去跟他老爸講，幹你娘，不是祇有前面的到… B：禮拜五回去，你爸你媽又要聽一篇很大篇的，他就在那裡笑。他煩惱1 年多的事情，1、2個月的時間，全部解決。 A：全部解決。 B：明天好好去幫我處理了。 A：好啦。 118 106 年3 月30日11時0 分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號351） A：0000-000000 （周銀燈） B：0000-000000 （陳奕成） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第118頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第366 號通訊監察書。 A：喂！ B：周仔！ A：你好 。 B：討論好了嗎？ A：家豪嗯… B：照之前的是要減340 多萬，我是想說電話要減掉，他們那個水電卻馬上進來了。 A：電話已經進去了喔！ B：交換機啦！ A：交換機喔！ B：嗯！ A：有的東西沒進去，他們是要怎麼上班啊！怎麼有可能。 B：叫他們自己再另外去發包啊！不然要怎樣。你現在差344 萬。 A：家豪有在處理了啦！回來才會跟他爸他媽說啦！還沒交辦，我也不知道要怎麼處理。 B：現在欠344 萬，這個阿州又說要扣你們2 個月250 萬，500 多萬是要去哪裡算。叫你們降單價，不要賺錢，也祇有那裡而已。 A：唉！家豪回來看怎麼處理。他算有去找他了。（2 分） B：下禮拜五要第9 次估驗喔！ A：看怎樣我再跟你聯絡好了。 B：好好。 119 106 年3 月30日12時3 分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號353） A：0000-000000 （丁偉鵬） B：0000-000000 （覃慧芬） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第118頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第368 號通訊監察書。 A：喂！你好。 B：丁先生喔！你好，我是覃慧芬。 A：怎樣？ B：我們師傅啊可能速度會超前，所以要是2 點來，或是1 點半至2點來都OK喔！因為他們中午不打算休息。 A：可是我都跟他們講了，可能也是會2 點半再過去吧！你現在忽然… B：喔！好好好，那就是下午你1 點半上班的時候，你問他們要不要提早到啊！ A：就反正你們1 點半就都好了嘛！ B：沒有這麼…嗯！不會那麼快啦！2 點以前會好啦！ A：2 點半你差半小時差不多啊！ B：喔那個，因為我看你們可能還要討論一下。 A：我再跟他們講啦！說2 點你們就OK了啦！ B：好。 A：好。 B：拜拜。 120 106 年4 月7 日10時7 分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號368） A：0000-000000（陳裕太） B：0000-000000（吳嘉榮） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第120頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第371 號通訊監察書。 （5 分25秒） B：沒叫你錢吐出來，沒把你送法院，你就偷笑了。幹！白癡，還在那裡那個。（5 分30秒）（6 分55秒） B：幹，再搞下去，他馬上被抓去關，白癡喔！還在那裡搞有的沒的。（7 分0 秒） ： B：我跟你講都不用煩惱，最怕的人是他，最怕的人是他，他還在那裡白癡，在那裡亂搞，誰不知道不可以搞大，但你不可以怕他。…（9 分42秒） B：我跟你說真的，他要憑什麼報仇張，你跟我講，他要憑什麼報仇，他一個人報下去，他馬上死，馬上被抓去，他要報仇，幹，有幾頓吃幾頓，可以吃可以睡，他就要偷笑了，還要報仇，幹，頭殼壞掉，他要報仇，連理都不用理他。（10分5 秒） ： （10分27秒） B：幹，放他一條生路了，他還在那裡吵。 A：（笑） B：不是這樣嗎？（11分33秒） ： 121 106 年4 月19日18時12分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號387） A：0000-000000（吳嘉榮） B：0000-000000（陳裕太） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第123頁反面。 ②雲林地院106 年聲監字第279 號通訊監察書。 （6 分21秒開始） A：我跟你講啦！那天世明那個2 萬5千元，是小黑事後又跟人家寫line說要付的，不然世明也說算了。 B：他寫的喔！幹！小黑寫的喔！ A：寫line跟他說不行啦！他要請的啦！所以他會匯錢給他啦！沒有人問我。 B：對啊！他寫，本來就是…那天 A：本來就是他要請的啊！（6 分45秒） B：本來就是他要請的，因為我們幫他處理到這樣，是一定要他請的，我們幫他處理到這樣了，你知道嗎？你拿錢給別人，我們幫你處理到事情都爆了，你娘，沒有我們幫你處理，你知道… A：不要說很過份啦！後面你不知道還要被他洗多少？ B：對，後面你不知道還要被他拿多少去，你不知道。 A：你自己想啦！那天包括吃飯與喝酒才3 萬多元。你娘，他祇有這攤就16萬了，你娘，喝5 遍還有剩。 B：你不能這樣講啊！你被他拿走多少，你就喝到吐血。（7 分26秒） ： （7 分39秒） A：我們禮拜一要去吃飯，要去處理他了，不然後面他要跟他討50嘛！對嘛！ B：不知道還要做什麼咧！ A：他老婆車子的頭期款不是要跟他討50。 B：他說週六。 A：週六不用去，週六要做什麼。 B：對啊！約週六… A：管他那麼多。那不用管嘛！我說小黑可以跟他說你後面要50，你要50，你事情還沒辦好，你要什麼50，事情都不辦，拖拖拉拉…，幹。 B：拿到手就不理他了，不然要怎樣。 A：對啊！先拿給他，我說小黑有夠離譜的。 B：他也是仗著鄉長不能拿他怎樣啦！不然是要怎樣？不然我調走，最多這樣而已。啊爆了，是傷到鄉長啊！ A：他穩死，什麼傷到鄉長，你空空你，貪污治罪條例7 年以上吶！不會怎樣？小黑不會怎樣，他會怎樣吶！那是他跟他索賄吶！不會怎樣？那是他腦袋有問題，不知道輕重，白癡！白癡吶！若爆了，證據確鑿，7 年以上，判都判10幾年吶！ B：但是我看也沒什麼在怕，若像這樣，也沒什麼在怕。 A：就「庫庫（閩音）」啊！ B：沒什麼在給你神經，一樣。 A：小黑就不敢放狠話下去。你不幫我辦，你當我不會處理你嗎，就嗆一句啊！在怕什麼。 B：對。 A：幹你娘，跟你爸… B：拿錢不辦事。 A：拿錢不辦事，現在是怎樣？ B：幹！看不懂！（9 分31秒） ： 122 106 年4 月20日11時46分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號390 ） A：0000-000000（周銀燈） B：0000-000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第124頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第366 號通訊監察書。 B：喂！ A：家豪，我阿周。 B：嗯！ A：○○那個可能要麻煩你幫忙瞭解一下看… B：我知道我會去協調，我跟你講，我禮拜一先跟他見面講完後，我們再來約那2 間來說一說，看要怎樣大家協調處理。 A：嗯！他的錢真正金額多少，不要說他說的都不知道，幹，到底是多少，是真的還是幹！好多種版本。 B：沒有啊！我會去問他，到底實際金額多少，你要給我一個確切的，我問你，你問那個陳尚他不知道嗎？ A：他就是不太清楚，他也是他們跟他講而已。 B：那沒關係啦！我再跟他問清楚就好了。 A：有好多種版本，農業局去工地說的又不同了。 B：農業局？農業局跟他們有什麼關係。 A：農業課啦！去看他們的辦公室啊！ B：哼！（1 分15秒） A：他們去看他們的辦公室，啊… B：那跟我們沒關係了啦！我跟你講，不要再那裡…，反正先估一估，叫2 間包商進來大家看可以減什麼不用做的就先不要做。 A：對啊！若夠錢就不用減啊！有夠錢是要減什麼？ B：我知道啦！夠錢當然是不用減啊！我是確定一定不夠的啊！ A：喔！真正不夠就… B：我現在就是要叫鄉長看他要怎麼處理啊！不然這樣都要算我們的，怎麼對！ A：對啊對啊！那東西都已經做好了，是要怎麼減呢？ B：不要緊啦！那個我來用啦！ A：稍微少一點點錢，OK啦！ B：下禮拜給你一個定論。 A：好啦！麻煩你啦！ B：好好。 123 106 年4 月20日15時34分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號391 ） A：00-0000000 （有田會計） B：（未顯示）（覃慧芬） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第124頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第364 號通訊監察書。 20秒開始 A：喂！你好。 B：小姐，你好，我承麗，我姓覃。○○OA的貨款不曉得今天票開了沒？ A：開好了。 B：那我明天可以過去拿嗎？ A：你要帶公司的大小章。 B：對。 A：我跟你說數字有一些變你知道嗎？ B：什麼？ A：就是你原本不是進貨30% 嗎？ B：對 。 A：然候你開發票含稅是0000000 嘛！ B：對。 A：後來我們是依實際進貨，有一個東西他進另外一個，其實差87元，所以你的票會差那個錢。 B：沒關係。 A：我們依你實際的請款去作估驗的30% 嗎？ B：瞭解瞭解。反正差87元就對了。 A：就差 … B：因為我同事會過去拿，我會跟他說差87元。那我再請問你這邊就是開2 張票對不對？ A：對，一個是4 月20的，一個是5月20的。 B：OK，好，瞭解了。 A：可是我不認識你同事。 B：他會帶大小章過去。 A：他是男生女生？ B：女生。 A：女生嘛！ B：她是我姊姊。 A：我就認承麗的章就好。 B：對對對，我是把合約章請她帶過去了。 A：喔！好，所以他2 張票加起來是0000000 。 B：就差87元。 A：對。 B：謝謝。 A：拜拜。 124 106 年4 月20日15時41分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號392） A：0000-000000（王君南） B：00-0000000 （周銀燈） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第124頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第363 號通訊監察書。 （7 分開始） B：你們很多東西都已經吃到後面二變的錢了。 A：沒有錯啊！是你們要趕，我們才趕啊！要不然也不用先做啊！就不做等過了再做，那時候是講說怕逾期才先走的，不然也不用這樣子做啊！（7分28秒） B：嗯！ 125 106 年4 月24日15時13分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號400） A：0000-000000（王君南） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第125頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第363 號通訊監察書。 A：董仔喔！ B：嗯！ A：我們2 月的請款，你也拜託一下，幫我們看一下。 B：喔！我再看一下，還沒送到我這裡。可能在對了，我再問。 A：周協理說，本來上次去的時候，你太太本來說20號要付。後來周協理打電話說可不可以不要付那麼多。 B：我問看看怎麼樣？ A：拜託一下，那2 月的吶！ B：嗯！你合約蓋好了嗎？ A：合約還沒啊！資料用好了啊！ B：什麼？ A：資料用好了。 B：有蓋嗎？ A：有啊！ B：你把合約寄過來 A：好啦！ B：你有去請了嗎？ A：什麼？ B：有去請電了嗎？（1 分12秒） A：請電要用合約才有辦法用。那條2 月款100 多萬被人家追的沒地方跑了。那條麻煩一下啦！ B：蓋一蓋再用過去啦！好嗎？ A：不要啦！你這條2 月款先幫我用一下啦！拜託一下啦！後面看要怎樣喬沒關係，我們時間還充裕。那條空調主機的廠商追得沒地方跑了。 B：嗯！ A：你如果說3 月、4 月的，我這邊臺北市可以領錢了，我這邊放鬆一點就比較沒關係。 B：嗯！ A：2 月這條，過年凍款不能請款嘛！所以比較緊。這條麻煩一下，拜託一下。（2 分7 秒） B：我看看！ A：你幫我問一下，這條真得比較緊。好嗎？ B：好好。 A：過年你就知道公家機關都沒請款 B：吳上風就都沒進來看一下啊！ A：拜託一下，幫我處理一下，好嗎？ B：好好。 126 106 年4 月25日20時38分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號401） A：0000-000000（王君南） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第125頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第476 號通訊監察書。 A：喂！ B：喂！ A：後來那個有去找他嗎？ B：沒有啦！禮拜三，我昨天去臺北啊！才剛回來。 A：喔！你昨天去臺北喔！ B：禮拜三與禮拜五，禮拜三與禮拜五啦！我有跟他講。 A：喔喔！好啊！2 月的款不讓我領吔！ B：你那天有講了啊！你是又找他嗎？ A：我有打電話給他啊！他爸說什麼他兒子還沒簽啊！ B：嗯！你直接打給小吳啊！ A：我想說你去順便跟他講啊！ B：喔！ A：我想說他要去你那裡，你順便跟他講，這樣不對吧！ B：嗯！ A：2 月款，我又跟他拜託，這個月比較緊，你2 月的先放，3 月的後面的讓你慢一點沒關係。 B：嗯！ A：對啊！ B：好啦！ A：麻煩你一下。 B：好啦！好，OK。 127 106 年4 月26日10時1 分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號402） A：0000-000000（王君南） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第125頁反面至126頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第476 號通訊監察書。 A：喂！ B：君南！ A：嗯！ B：小吳說他們寄合約給你寄很久了。 A：嗯！ B：你都沒蓋。 A：我要怎麼蓋。放款不要付，是要再做嗎？2 月就不要付了，你還要蓋嗎？還要再做什麼的啦！ B：我有跟他講了啦！我有問他你為什麼2 月沒付？他說有一個合約書寄給你，你都沒蓋，他沒依據啦！ A：要怎樣沒依據。這個月才拿給我的啦！ B：我有跟他講了啦！若蓋了，你是不是會馬上趕，他說對啦！還是你跟他聯絡啦！ A：嗯！我就打給他爸，我就跟他爸拜託很多次了。 B：沒有啦！君南，放款什麼的也要經過他兒子。 A：沒關係啦！反正你先跟他講啦！你跟他講你們就沒誠意，若不要給人家做就算了嘛！用這種點對嗎？2 月貨款吔！現在4 月了吔！要5 月了吔！你說合約沒蓋，所以不要請合約，他們本來也沒有要蓋，是我去跟他們說要送水送電要補合約我們那個，現在你說合約沒蓋所以我們不付錢，也很奇怪！我從頭到尾都沒合約，請款請到現在了，你現在突然跟我說這個，有意思嗎？ B：我知道啦！ A：你聽得懂我的意思嗎？不是我們不要蓋，你如果用這個理由不付款，說不過去啦！做快一年了吔！現在弄成這樣對嗎？ B：那絕對是不對啦！我會跟他講啦！你也不要那麼堅持啦！ A：沒關係啦！他會去找你，你再跟跟他講啦！你跟他講，人家也跟你拜託成這樣啦！你們用這個點來刁，不合理啦！ B：他禮拜五會來找我啦！ A：什麼？ B：他禮拜五會來找我啦！還是你下來一趟。 A：沒關係啦！你先跟他講一下啦！我如果那個再下去。現在他們周協理說他們的款，土方什麼沒辦法請，還是什麼沒辦法請，扣錢的時候叫我們也吸收，逾期的時候叫我們也吸收，說逾期… B：逾期干你們什麼事？ A：（笑）干我們什麼事，再來… B：君南。 A：嗯！ B：那沒關係啦！那個不要理他啦！ A：嗯！ B：那到時我跟你講啦！我跟小吳見面我會跟他講這些事啦！ A：那當然是他們周協理講的啦！ B：太離譜了啦！幹你娘！那實在… A：這麼幫他們忙，每一樣都幫他們用，做錯了，幫你們改，也沒錢可請就算了，你不付錢不可以用這種理由啦！ B：好啦！瞭解啦！我看怎麼樣，禮拜五見面後再跟你講啦！ A：好！好！好！ 128 106 年4 月26日10時10分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號403） A：0000-000000（王君南） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第126頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第476 號通訊監察書。 A：喂！ B：他說什麼他被他媽媽罵啦！ A：喔！ B：什麼州哥，你都幫他講話，我說我何時在幫他講話，我說本來就是這樣嘛！他就說，沒有啦！他也知道啦！阿就被他媽罵啦！扣款都先扣他的啦什麼的！我就說你們是主承包商，有的東西，契約裡面，當然圖說有契約沒有，扣是正常的啊！你跟我說這個是…幹你娘！我跟你講啦！ A：嗯！（1 分） B：他禮拜四會打給我，看禮拜五什麼時候要到啦！你如果可以，你儘量下來啦！我會跟你講時間啦！ A：嗯！ B：不要祇有我講啦！ A：喔！ B：不要祇有我講啦！你也下來啦！因為一些東西也是要大家當場說一說，看變更設計要怎樣，這些東西要怎樣用啦！ A：嗯！ B：他們現在覺得好像預算不夠就是要扣他們的，你懂我的意思嗎？ A：我知道，所以我才說你禮拜五先跟他說完，我再跟他講的原因也在這裡。 B：我是覺得你如果可以你也下來講一講啦！ A：沒關係啦！我跟你講啦！現在沒差那幾天啦！我們也沒急成那樣，我們去跟他講，過年不夠錢，過年完到現在都沒請錢，我們是去撒嬌的，太離譜了，2 月款，2 月請的是1 月做的吔！你知道意思嘛！ B：我知道啦！ A：我現在2 月款，1 月做的，現在5 月了，你跟我說沒合約，所以不要請，我從頭到尾，為他們做那麼久了，都沒合約。 B：君南，你說這些我都知道啦！現在不用講這個啦！ A：現在凍款凍成這樣。你跟他講要怎樣用，我去有點怪怪的啦！ B：好啦！ A：你先跟他講啦！ B：你叫你們小姐蓋一蓋寄出去啦！ A：什麼？ B：你契約叫你們小姐蓋一蓋寄出去啦！ A：不要啦！不要付就不要做，還蓋出去漏氣喔！ B：他會付啦！我覺得… A：可以說得好，我們後面怎麼做沒問題，說不好，你蓋漏氣的喔！你知道我們的個性，你2 月的款，1 月做的，現在5 月了，4 月底了，你說合約回來才要付錢，好了，「洗臉」（閩音）就算了，做1 年多都沒打合約，現在說沒合約不付錢。 B：對啦！這我知道啦！（3 分20秒） A：你如果叫我蓋一蓋去給他，這條付，後面不要付，我不是會被人「洗臉」。如果大家有一個邏輯了，他被他媽媽罵，是在罵什麼啦！是在罵怎樣？我做工作，不是沒做的東西吔！有做才跟你請的吔！再來，沒做的東西，我們又沒跟他請，他協理說，我的東西，一個蘿蔔一個坑，可以隨時檢驗的，再半年也可以隨時檢驗的東西，你們這樣子講，之前都沒有這樣子講，到之後拖了這麼久後，跟我講合約來，這條要付，那後面不付了呢！那我不要做就了啊！我那麼辛苦幹嘛！ B：嗯！ A：因為沒有合約嘛！我隨時可以不做嘛！我合約打進去，不要付，我不就裝肖吔！若大家講好，氣氛可以，要來講比較好。現在變成去跟他講的時候，他用這個理由，合理嗎？ B：嗯！好啦好啦！我知道啦！ A：不是祇有這樣而已吶！ B：嗯！ A：做家具的全做好了吶！訂金而已，剩下的都沒請吶！ B：嗯！好啦！ A：你先瞭解一下再來啦！再來說啦！你蓋合約很簡單啦！ B：嗯！ A：祇是我蓋合約是被人家洗臉的還是有的。 B：嗯！好啦！ 129 106 年4 月26日10時31分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號404） A：0000-000000（覃慧芬） B：0000-000000（陳奕成） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第126頁反面至127頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第485 號通訊監察書。 A：喂！你好 B：覃小姐喔！ A：嗯！ B：這2 天看何時方便，我過去用。 A：用什麼？ B：啥！ A：那邊東西我沒什麼要用的啊！ B：不是啦！我是說有田不是給你們了嗎？ A：嗯！他一半嗯…我還沒有過去。 B：有啊！上禮拜進去了啊！對啊！問一下，看這2 天什麼時候方便，我過去好不好。 A：他一半現金一半票吔！ B：對啊！你就給我一半，先給我一半啊！ A：那個我問一下我們老闆喔！因為不是我這邊給。 B：喔！ A：對對對，這邊從來，這邊從來不是我這邊給，我這邊就比較單純，我這邊比較單純就是貨款的部分。 B：看這2 天什麼時候方便，拜。 130 106 年4 月26日11時14分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號406） A：0000-000000（陳裕太） B：0000-000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第127頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第484 號通訊監察書。 A：喂！ B：太仔，你剛剛打給我嗎？對啊！ A：在臺中嗎？還是高雄。 B：我現在在臺中。 A：喔！有要去別的地方嗎？ B：沒有啊！我下午要看牙齒而已。 A：下午要看牙齒而已。 B：可能要叫你，禮拜五可能要約鄉長吃個飯。 A：你榮仔也在講，看你這邊怎樣。你那邊都講好了，都處理好了嗎？ B：我跟你講，我明天下午會去找他一下，我看他現在什麼意思，你娘！在那裡ㄐㄐ拜拜，我看他什麼意思。我聽一聽不爽，我就說好啦！禮拜五開會再說好了，我說周仔那裡有一些東西整理好大家再來討論了。我是要瞭解他是什麼意思，他的意思若是「打很緊」（閩音），禮拜五我們就約鄉長出來吃飯，我禮拜四下午我會給你知道。 A：這樣喔！ B：你看怎樣？ A：也是可以啊！等一下去你那裡坐一下我住的這裡嘛！ A：我跟你榮仔上來了，我跟「中和」在算帳啦！： 131 106 年4 月26日14時17分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號407 ） A：0000-000000（王君南） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第127頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第476 號通訊監察書。 A：喂！ B：他明天要來找我，我把他罵罵，他說那個OA支票寄了啦！ A：支票寄了。 B：你娘，幹你娘，你北（閩音）把他罵一罵，他說明天馬上要來找我，幹你娘！ A：好好 ，找你再說。 B：好。 132 106 年4 月27日11時22分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號408 ） A：0000-000000（丁偉鵬） B：0000-000000（楊景州） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第127頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第481 號通訊監察書。 A：喂！ B：偉鵬，我等一下要去找變更設計那個。 A：嗯！ B：他送來的跟之前他們曾送過來的那個土方那個，我們現在那本，我要…，你聽得懂我在說什麼嗎？ A：就最新的和之前的舊版本。 B：對，之前的舊版本那土方不是才寫幾10萬元而已那本啊！ A：喔！所以契約書要再拿出來喔！ B：不是契約書啦！ A：喔！原本可能20、30萬，後面變100 多萬那個。 B：對啦！ A：喔！ B：他下午會來啦！我要跟他講啦！那東西我要問他一下是怎樣。 A：我找一下。 B：在放我桌上就好，我等一下進去拿。 A：好。 133 106 年4 月27日14時8 分 【B撥打給A】（原譯文附表一編號225） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（吳燦欽） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第65頁。 ②彰化地院106 年聲監續字第281 號通訊監察書。 A：喂 ！ B：家豪！你機車寄回來嗎？ A：還沒。 B：趕快寄。 A：我下禮拜寄。 B：你搬家了嗎？ A：我剛才去搬家，我等一下要趕回去高雄。 B：喔！這樣喔！ A：我現在在○○，我處理一下事情。 B：你在○○喔！ A：對啦！對啦！ 134 106 年4 月27日15時42分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號413） A：0000-000000（陳裕太） B：0000-000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第128頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第484 號通訊監察書。 A：喂 ！ B：我跟你講啦！剛才我妻仔在這裡，我不要講這個。 A：喔！ B：你一定要來，你一定要來，我跟你講為什麼。 A：嗯！ B：我剛才去找阿州，事情講好了，他有放軟了，但是這摳人我要讓他很多事情，以後無法脫身，你等一下來，我叫他今晚也來。 A：這樣喔！ B：等一下如果要喝，等一下要出來喝的時候，你幫我把他錄影起來，我要讓他坐我旁邊。 A：喔！ B：你幫我偷偷把他錄影起來。 A：這樣喔！你現在意思是因為… B：因為我剛才在跟他講事情的時候，在喬事情的時候，我有錄音。 A：喔！這樣喔！ B： 所以你一定要來。 A：你晚上3 張桌是什麼意思？ B：公館代表會那裡下來啦！我做個面子給… A：你老大會來嗎？ B：我要叫我老大來，現在在那裡靠夭。 A：這樣喔！ B：我又沒辦法喝。我昨天才去抽神經而已，我沒辦法喝酒，我若喝下去，我一定升起來（閩音）。 A：那會升起來。 B：你來幫我擔一下，順便我要叫你幫我處理這件事情。 A：這樣喔！ B：你看你要幾點來都沒關係，你要吃飯的時候來還是…，你知道我的意思嗎？ A：嗯！ B：我是要保持清醒啦！不然就是我叫別人灌他啦！你聽得僅我的意思嗎？ A：嗯！ B：因為我要介紹這裡的人給他認識，幹！一定要灌他。 A：阿州也要跟公館的這些人吃飯喔！ B：我有跟他講啊！我故意要約他的啊！你聽不懂嗎！ A：他說好喔？ B：嗯！我跟你啦！這摳人要是有攤就要去啦！我就要給他難看的啊！這樣喔！好啦！好啦！我什麼時候去比較好？都可以，幾點？ B：你乾脆6 點就一起來吃飯了啊！ A：好啊！我跟你榮仔，我看他可不可以溜？ B：你問他一下，你問他看怎樣？反正出來喝的時候，你們一定要到，你聽得懂我的意思嗎？ A：好啦！ B：我叫這摳進來的時候，你娘的！我叫他坐我旁邊，你讓他跟我錄在一起，這樣他就剉著等。 A：幹！你不是喬好了，你今天不是喬好了，沒喬好嗎？ B：喬好是喬好，但是這摳人我要讓他以後很難過，你聽不懂我的意思，因為這摳人讓我這樣很不爽，他今天放軟的原因，可能是有人給他壓力。 A：有人給他壓力就對了。嗯！這樣喔！ B：他也知道我在不爽了。 A：他一定知道你在不爽，那看就知道了。他也知道你很不爽。 B：對啊！我今天也跟他講，靠夭！照你的意思是要辦到何時，你娘！你不夠錢，你先砍我的。 A：對啊！怎麼算也不對。 B：我說這樣講怎麼對，你你又跟我們周協理說要罰我們1 、2 個月，你娘！ㄐ拜，回去說得不能聽，我這樣花一花我比直接讓人家罰還不值，我說我何必還這樣做，我全部都把他錄下來。 A：這樣喔！ B：對啊！反正他會來啦！看怎麼樣到時就怎麼處理，我會跟你講。趁我坐在他旁邊，我在跟他講話，你就把他錄起來，他就到著等了。（哈哈哈） A：幹你娘，好啦！好啦！ B：好好。 135 106 年4 月27日16時25分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號414） A：0000-000000（陳裕太） B：0000-000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第128頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第484 號通訊監察書。 A：你好！ B：你出發了沒？ A：我剛出來。 B：你去「大八」你知道嗎？ A：不知道吔！ B：你google查大八四維路啦！就有地址了。 A：要去那裡就對了。 B：對對對，你直接去那裡，我們6點開桌。 A：嗯！我看個腳再去。 B：沒關係，我等你。 A：好 。 136 106 年5 月5 日13時40分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號439） A：0000-000000 （蔡玉紂電話，周銀燈使用） B：0000-000000 （吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第132頁反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第477 號通訊監察書。 （30秒開始） A：喂！ B：2 件事情，第1 件OA跟你回應這樣，她是不要減就對了？ A；她不知道要怎麼減啊！ B：看要減什麼？ A：她不願意減，我們就自己減啊！ B：你就把她減60幾萬啊！管她的。都要叫我們處理嗎？好啊！我幫你減啊！你看什麼比較不需要的，幫她減一減，再寄過去給她就好。 A：我怎麼知道。 B：你管她，我就是現在要問她，她是什麼東西還沒做先減掉就好，在那裡說什麼，現在都很仗勢就對了。 A：我都看不懂。 B：沒關係啊！繼續放下去啊！我打給阿州，我跟他講啊！我說大家要這樣，沒關係啊！好像意思都是你叫他們不要減的，都要減我們的，好啊！就繼續放下去啊！ A：他差不多這個意思。 B：看是誰要被人家記過這樣而已，又不是我們要被人家記過，我沒差啊！我錢出去，我就放在那裡而已，大家來搞啊！啊不爽我來找鄉長說啊！說那個什麼話，我都看不太下去了，你知道嗎？ A：嗯 ！ B：是要叫我打給他們還是怎樣？ A：唉！ B：周仔你直接把它畫一畫啦！你跟她講我就是要減。（斷訊） 137 106 年6 月4 日20時1 分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號481 ） A：0000000000（楊景州） B：0000000000（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611 號卷一第140頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第597 號通訊監察書。 B：喂！ A：這禮拜四，高雄。 B：OK啊！ A：幾點？ B：你們幾點要過來？ A：禮拜四要上班，過去差不多7、8 點那裡吧！ B：好啊！好啊！沒關係，過來再打給我。 A：好好。 B：好。 138 106 年6 月8 日16時25分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號488 ） A：0000-000000（王君南） B：0000-000000 ①通訊監察譯文出處：偵1611 號卷一第141頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第591 號通訊監察書。 短訊內容：高鐵訂位成功。代號00000000，06/08 臺北左營149 次17：31開，發車前30分付款。 139 106 年6 月8 日18時7 分 【A撥打給B】（原譯文附表一編號228） A：0000-000000（吳上風） B：0000-000000（某女） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第65頁反面。 ②彰化地院106 年聲監續字第420 號通訊監察書。 B：嗨！親愛的，生日快樂。 A：姊！謝謝，等一下我跟3 個朋友一起過去，你幫我先訂8 點，8點啦！ B：8 點是不是？ A：對，我8 點就到了。 B：好，謝謝你。 A：你們留個4 個 … B：正妹嗎？ A：對啦！留4 個正妹，不要一些那個老將來。 B：來我跟你講，有些時候小大班也很難不好做人，不要你就打掉，你就打掉，沒關係。 A：你們有一些真的盧洨洨的，酒品差的我實在無法忍受。 B：我們班上還好吧! 我們班上的小姐算還… A：你班上有幾個我實在無法忍受。 B：盧洨洨嗎？你講得出名字嗎？ A：對啊！ B：你講得出名字嗎? A：我不會在記你們小姐的名字，我沒那麼閒。 B：改天把她記起來，我再訓他們一下。 A：OK！OK！ B：我幫你訂桌。 A：等一下不行，我就叫她出去了。 B：對對對，不用客氣。 A：好好。 B：你跟她說我姊「羅文」說的，你們不行。 A：好好，我知道。 B：就下一批。 A：好，OK。 140 106 年6 月9 日10時38分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號492 ） A：00-0000000 （吳燦欽） B：未顯示號碼（吳上風） ①通訊監察譯文出處：偵1611 號卷一第141頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第592 號通訊監察書。 （16秒開始） A：喂！家豪。 B：中午帶史帝芬下去樓下泰式料吃啦！ A：嗯！ B：我等一下再過去啦！不然我有夠累的。 A：是怎麼了，你昨天又約他們去喔！ B：約他們去又去…沒關係啦！ A：解決了嗎？講好了嗎？ B：大概都差不多了，他下禮拜會進去做一做了。 A：不要跟他簽約嗎？沒簽約又沒辦法辦水電的。 B：他說那合約又沒有總數字又沒什麼一大堆，要叫他怎麼簽啊！ A：所以就看他要怎麼說啊！大家要講好才可以簽。 B：他說他下禮拜會過來跟我們說一下，順便等追加的那些東西數字都清楚了，再作一次弄就好了，他說他不是不要簽，他說那個什麼都沒有，要叫他簽怎樣的。 A：那個他給你看一看都不講對不對？ B：嗯！ A：因為這我們不知道，今天我們不知道他們要追加成怎麼樣，那時候大家還在那裡爭議嘛！所以數字不敢講下去啊！不是說…我們也不知道要寫成那個，對不對？他看一看也沒講話啊！回去才再… B：他那個人就是這樣，不會去跟你說破你知道嗎？ A：我們本來就是他說有什麼問題，我們的意見說給他們聽，取得共識，本來就是這樣，對不對？ B：好啦！我等一下中午會過去。 A：你過來一起吃飯。 141 106 年6 月11日17時29分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號494） A：0000-000000（吳嘉榮） B：0000-000000（陳裕太） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第141正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第602 號通訊監察書。 （11分開始） A：…，我看到他○○那邊，他在處理事情，我就覺得他很外行，他跟他老仔都很外行，外行中的外行，他們公司全部都很外行，事情你明知會怎樣，你不能讓它發生，你不是讓它發生後，幹，還真得把它交出去，又跳出來幫他弄，不然又賠幾千。○○那個又賠下去，又好幾千吶！不是開玩笑吶！我不要去幫他處理，你娘仔！你500 多萬穩死的，穩罰的，會跑得掉嗎？不是嗎？ B：嗯！ A：我們解決後，已經結束了吶！ B：還被阿州玩，我們沒把他抓包。 A：被阿州玩。 B：被阿州玩喔！ A：被阿州玩，500 多萬又照罰吶！他是懶趴大嗎！我說真的啦！那是幫他弄那場，把它用下去，阿州怕到縮手了，不然你當作事情會結束，幹！…你自已想啦！這樣整段下來，若不是我出手用這個，你想這事情結束了嗎？多久了，用半年了，又半年了，你娘耶！，一點成績都沒有，我才覺得很煩。 B：所以再看一下。（12分34 秒） A：你知道我煩在煩什麼？拎爸對「世明」難交待，這樣瞭解嗎？他當然不會跟我講怎樣，我們自己會不好意思，你知道嗎？我們跟人家講事情就是這樣，就都看不懂！你知道我們人有一個信用度，你知道嗎？像信用卡，若沒有幫它儲值，會愈來愈薄，你知道嗎？ B：（笑） A：拎爸這張信用卡快要破產了，瞭解嗎？ B：（笑） ： 142 106 年7 月14日9 時12分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號532） A：00-0000000 （周銀燈） B：未顯示（連紫君） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第147反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第711 號通訊監察書。 （16秒開始） A：喂！ B：協理，我○○這裡。我剛剛有mail公所要發的文。 A：嗯！ B：公所的問題就是我們之前是請200 天的工期。 A：嗯！ B：現在公所那邊有意見。 A：什麼意見？ B：他說太多了。 A：太多了。 B：因為他說我們這邊停工嘛！因為我們有請無障礙跟消防的跟使用執照的天數，他們說我們停工的時候就已經先弄好了，所以這些工期就…。 A：對啊！這之前做的啊！好啦！你傳過來我看看好了。 B：好，拜拜。 143 106 年7 月14日14時4 分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號533） A：00-0000000 （周銀燈） B：00-0000000 （連紫君） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第147反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第717 號通訊監察書。 （12秒開始） A：因為我要瞭解他們的意思。他們如果認為說就是要罰你，就講不下去了。 B：嗯！ A：一種就是他誤會了，誤會說復工之後還要很多天，那就可以講。 B：嗯！ A：因為復工之後可能很快就報竣工了。 B：嗯！ A：應該是會復工後就竣工了，幾天就竣工了，不會拖時間。如果他說，不管了，跟後面沒關係，我前面就是要跟你算逾期，啊就談不下去了。 B：嗯！ A：就這樣而已啦！ B：嗯！ 144 106 年7 月18日16時4 分 【A撥打給B】（原譯文附表二編號535） A：00-0000000（周銀燈、吳燦欽） B：未顯示（陳奕成） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第148頁正反面。 ②雲林地院106 年聲監續字第711 號通訊監察書。 A：喂！你好，你說第4 條喔！ B：對啊！第4 條最後那裡。 A：你說OA辦公那裡喔！ B：OA已部分施作… A：督導那個。 B：已部分施作。 A：先行先行…不要說完成啦！ B：對啦！ A：先行部分施作OA辦公設備啦！ B：對啦！ A：部分施作對啦！也還沒好耶！ B：嗯！ A：事實也還沒好，因為要配合水電，他們那裡如果還沒好，他們也沒辦法。 B：那個水電說那麼久，時間會不夠，不然到時候沒辦法驗收，你不趁現在趕快弄… A：問題我就不知道趙仔他們現在在搞什麼？ B：不是講好了，還在那邊拖。 A：都說沒問題沒問題，來這裡也說沒問題。 B：回去就一堆問題。 A：對啊！現在都照他的意思吶！他之前的意思都推翻了，現在都照他的意思。 B：我也講，叫他們來簽一簽。 A：主要是快來合約簽一簽，快領工程款，趕快進去做。 B：現在廣播的櫃子要移位置吶！ A：還要移位置喔！ B：對啊！說要移到大廳… A：說要移就要移，之前不是在原來的地方嗎？ B：你說○○那裡嗎？… A：對啊！問題他現在才講，他媽的不會太慢嗎？ B：我不知道耶！現在還一個問題是工期要拿20天起來，剩下8 天耶！ A：嗯！ B：我是覺得不要拿起來，一樣200天，不然這個阿州，當初會發這個文… A：沒關係啦！老闆的意思也說萬一的話… B：現在就不讓你報開工後馬上報停工啊！ A：沒關係啦！老闆這邊也有想法說如果稍微罰一下，也OK啦！公司也可以接受。 B：一天8 萬多耶！ A：對啊！總是大家要有一個…，他們有他們的想法，沒有錯啦！ B：對啦！上次阿州不是說逾期2 個月，2 個月多少？ A：（笑）夭壽，500 萬，4、500萬。那個部分，你說改這樣比較適當，那我跟我們老闆報告一下。 B：吳老師在嗎？ A：有啊！你要和他講嗎？ B：對啊！我問他有什麼問題。 A：你等一下。（電話轉接給吳燦欽）（3 分24秒） B：老師，你找我？ A：你小陳嗎？ B：嗯！ A：我們副本應該是你們答辯，我現在是寫你看，你就看怎樣，類似一下，再討論一下，再寫出去？ B：有啦！我剛才有跟他講了啦！我剛才有跟周仔說了啦！ A：嗯！ B：那個第4 條那個0A系統先行完成那個，寫一部分施作啦！因為實際上也還沒做好嘛！ A：嗯！停工前就有做大部分，因為後面牽涉到… B：又在改位置，現在又在改，還沒好。 A：現在又再改？ B：移位，還沒好。 A：移位喔！ B：有的一些桌面中間下陷，這個部分我叫他們來改，因為現在停工我沒辦法把他紀錄下來。 A：嗯！ B：再一個現在工期你確定要180 天，你現在開工完… A：不是不是，我們現在也寫200 天，寫200 天給他們砍，因為我們是請210 天，我們跟你請210 天，210天你砍10天，變成200 天。 B：我是說堅持200 天啦！ A：對對對。 B：開工完 … A：我是說那他寫的，到時候後面那條把他砍掉啦！ B：我現在的意思是說你要堅持200天，不然我們動工後，差不多… A：因為那個文我看不太僅，意思是不是我們停工完，就在那個停工中做好了，為什麼還要工期，你沒想12月初5 停工，停工以前做的要怎麼樣，我們是說那裡吶！ B：對啊！ A：這200 天是這裡面加起來的吶！ B：報停工前已經用了171 天啦！現在200 天，剩29天而已。 A：對啊！給他那個啊！ B：當初阿州的意思是要2 個月才能報竣工啊！所以現在還有29天你就要準時報完工了啊！ A：是說現在是做好了還是怎樣，我就不知道了。都排好了嗎？還有移位置嗎？ B：你說哪一個？ A：你不是說他在移位置？有嗎？ B：嗯！ A：若他們還要再移位置，看要怎麼樣？等他們那個再講了啦！ B：…那個調解委員會裡面還沒確定要怎麼排。 A：這樣喔！ B：那天我叫他來說公所還要改，還沒確定。 A：嗯！ B：工期的部分，堅持200 天啦！ A：嗯 ！ B：不然你現在開工後1 個禮拜就開始罰。 A：我知道，我知道。 B：好。 A：好。 145 106 年8 月29日9 時38分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號585） A：0000-000000（楊景州） B：0000-000000 （縣政府民政處科長楊勝道） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第155頁反面至156頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第958 號通訊監察書。 A：喂！ B：喂！楊課長。 A：你好。 B：你在外面嗎？ A：嗯！ B：處長說我和我們副座要過去拜訪鄉長，要關心○○行政中心的進度啦！ A：（笑）我向你報告就好了，不用再麻煩啦！ B：我知道啦！現在我們處長指示，因為這件上面列管了，秘書長列管了。 A：我知道啦！ B：我現在騎虎難下，你知道嗎？現在監察院說要那個，要趕今年啦！ A：監察院好像有來文說年底之前… B：我知道，有有，我知道。 A：嗯！ B：現在要看今年，不要再延到明年了。今年看能不能工程全部竣工。 A：其實他現在已經差不多都竣工啦！ B：對啊！ A：就卡在那個變更設計因為之前… B：1 千8 百萬嘛！1千8 百萬還是2千？ A：2 千，大概2 千，因為之前跟你們要3百萬我們代表會卡很久啦！ B：我知道，我知道，啊那也過了。 A：卡很久。 B：課長，週五我和我副座3 點半要拜訪你們鄉長，我想我先打電話跟你說，我等一下打電話去鄉長室，因為你在外面嘛！我打給秘書，你們現在秘書是陳文教嗎？ A：改了，改一個丁河山。 B：丁秘書嗎？ A：對，丁秘書。 B：好啊！我打給丁秘書。 A：其實你拜訪我們鄉長是一樣的意思，我們鄉長其實對這個事情他也不瞭解。 B：我知道，但現在就是要過去那個… A：好啦！好啦！隨你們。 B：你們現在是卡在政風嘛！政風現在… A：政風溝通好了。 B：溝通好了？ A：對對，因為他本來對…沒關係啦！反正溝通好了，現在是等，因為○○有一些疑慮，我們報給廠商，廠商是今天或明天會回文，我有催他們了。 B：如果政風會過，這禮拜鄉長若批得出來下禮拜看議價嘛！議完價就可以復工了嘛！ A：議完價就復工，復工他們應該就馬上會報完工。 B：嗯！ A：因為他們在停工期間他們有做了啦！ B：備料了嘛！ A：他們已經給人家偷做了啦！所以我還會給他罰款啦！ B：好好。 A：對啊！對啊！ B：課長，你週五再陪一下啦！好嗎？ A：好啦！好啦！ B：偉鵬我等一下再打一下，不然你再跟他講。 A：下午怕鄉長有時候，因為他都是中午開始要跑攤（閩音）有的沒的。 B：不然就丁秘書代表鄉長啦！ A：也是可以啦！不然就早上，你們副座有空嗎？ B：他那天還有其他的要跑攤，現在我們排3 點半啦！ A：好。 B：我等一下打給你們秘書啦！ A：好。 B：好。 146 106 年10月12日16時44分 【B撥打給A】（原譯文附表二編號641） A：0000-000000（吳嘉榮） B：0000-000000（陳裕太） ①通訊監察譯文出處：偵1611號卷一第164頁。 ②雲林地院106 年聲監續字第1102號通訊監察書。 （44秒開始） A：他去完阿州那裡了嗎？ B：我哪知道。他有打給我啊！我在○○這裡和輩仔聊天喝茶。 A：不然你等一下載我去吃飯啦！你阿州不用來了啦！來幹嘛！來亂的。要說正事，叫他不要來啦！要說正事。 B：人家不知道什麼，我哪知道。 A：他要做什麼，沒時間應付他啦！現在就說正事比較…來亂什麼。 B：就去世明那裡坐，不知道要說什麼事啊！ A：沒有啦！他是要去找阿州啦！說時間還沒到，先去世明那裡坐啦！ B：時間還沒到，靠夭。 A：你用line，你用line打給我啦！你用line打給我，我跟你講一件事啦！
附表三、扣案物附表㈠：搜索處所：雲林縣○○市○○○街000○0號（楊景州所有）（保管字號：108 年度保管檢字第129號2-1） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 1（1-1） 雲林縣○○鄉○○○○○000○0 ○00○○鄉○○○00000000號函 1 冊 2（1-2） 便寫紙 1 張 3（1-3） 賓歐汽車訂購契約書 1 本 4（1-4） 車號：000-0000汽車購買資料 1 份 5（1-5） 筆記型電腦 1 臺 6（1-6） 玉山銀行匯款單 1 張 7（1-7） 臺灣銀行匯款單 1 張
附表㈡：搜索處所：雲林縣○○鄉○○路000號（楊景州辦公室）（保管字號：108 年度保管檢字第129號2-1） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 8 （2-1） 雲林縣○○鄉民代表會第20屆第11次臨時大會議案 1 冊 詳原審扣案物卷1第5至17頁 9 （2-2） 建設課程辦業務一覽表（補助案） 2 張 10（2-3） 雲林縣○○鄉民代表會第20屆第5 次定期會鄉長施政報告 1 本 詳原審扣案物卷1第21至33頁 11（2-4） 雲林縣○○鄉民代表會第20屆第12次臨時會議事錄 1 本 詳原審扣案物卷1 第35至83頁 12（2-5） ○○鄉總預算案第一次追加減預算案 1 本 詳原審扣案物卷1第85至119頁 13（2-6） 雲林縣○○鄉民代表會第20屆第9、10次臨時會議事錄 1 本 詳原審扣案物卷1第121至219頁 14（2-7） 楊景州辦公室電腦資料 1 片
附表㈢：搜索處所：雲林縣○○鄉○○路000 號（丁偉鵬辦公室）（保管字號：108 年度保管檢字第129 號2-1 ） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 15（3-1） 桌上行事曆 1 本 16（3-3） 行政中心興建計畫書 1 冊 詳原審扣案物卷1第221至236頁 17（3-4） 丁偉鵬辦公桌電腦資料 1 片 18（3-5） 行政中心興建工程第二次變更設計工程預算書 1 本 19（3-6） 行政中心設計監造契約書 1 本 詳原審扣案物卷1第239至299頁 20（3-7） 行政中心第一次工程契約變更議定書 1 本 詳原審扣案物卷1第301至440頁 21（3-8） 行政中心工程採購契約書 1 本 詳原審扣案物卷2第5至58頁 22（3-9） 行政中心工程預算總表 1 本 23（3-10） 行政中心工程抽驗紀錄及試驗報告 1 箱 24（3-11） 行政中心工程相關公文及圖書資料 1 箱
附表㈣：搜索處所：雲林縣○○鄉○○村○○路000 號○○公司（保管字號：108 年度保管檢字第129 號2-1 ） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 25（3-1 ） 工程預定進度表 1 張 詳原審扣案物卷2第59至60頁 26（3-2） 使用執照影本 2 張 詳原審扣案物卷2第63至66頁 27（3-3） 建造執照影本 2 張 詳原審扣案物卷2第69至72頁 28（3-4） 消防預備工程施工查驗紀錄表 7 張 詳原審扣案物卷2第75至88頁 29（3-5） 監造成果資料 1 冊 30（3-6） 陳亦成電子郵件截圖 11張 31（3-7） 工地會議紀錄 1 冊 詳原審扣案物卷2第91至148頁 32（3-8） 施工品質督導紀錄 1 冊 33（3-9） 建材日報表 1 冊 34（3-10） 施工相片 1 冊 35（3-11） 督導紀錄表 1 冊 36（3-12） 工程設計圖說 1 冊 37（3-13） 第一次工程契約變更議定書 1 冊 詳原審扣案物卷2第149至287頁 38（3-14） 第二次工程變更議定書總表 1 冊 39（3-15） 估驗計價單總表 8 冊 詳原審扣案物卷2第291至307頁 40（3-16-1） 工程監造報表 3 冊 41（3-16-2） 工程監造報表 3 冊 42（3-17-1） 日報表 4 冊 43（3-17-2） 日報表 2 冊 44（3-17-3） 日報表 2 冊 45（3-18） 往來公文 4 冊 詳原審扣案物卷3、卷4（全卷） 46（3-19） 陳奕成電子郵件附件檔案光碟 1 片 47（3-20） 陳奕成電腦硬碟 1 個 48（3-21） 連紫君電子郵件截圖附件檔 1 片 49（3-22） 連紫君電腦硬碟 1 個
附表㈤：搜索處所：高雄市○○區○○街00號0樓之0（保管字號：108 年度保管檢字第129 號2-1 ） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 50（5-1） 隨身碟 1 個 51（5-2） 電腦設備（Acer筆記型電腦） 1 臺 52（5-3） 光碟片 1 片 53（5-4） HTC 白色手機（含SIM 卡及沖電器各1 個） 1 支 54（5-5） 吳上風大眾銀行存摺 1 本 55（5-6） 資料 2 張
附表㈥：搜索處所：高雄市○○區○○路00巷0 號（○○公司）（保管字號：108 年度保管檢字第129 號2-1 ） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 56（7-1 ） ○○公司105 年7 月至106 年8 月會計憑證 14本 57（7-2 ） ○○公所興建案第二次變更設計預算書 1 本 詳原審扣案物卷5第5至104頁 58（7-3 ） ○○公所興建案內帳 1 本 59 （7-4 ） ○○公所興建案日報表 1 本 60（7-5 ） ○○公所興建案機電工程合約書 1 本 詳原審扣案物卷5第105至179頁 61（7-6 ） ○○公所興建案OA家具合約書 1 本 62（7-7 ） ○○公所興建案資料 1 本 詳原審扣案物卷6、卷7、卷8 （全卷） 63（7-8 ） ○○公所興建案相關函文及資料 1 包 詳原審扣案物卷5第181至292頁 64（7-9 ） ○○公司內帳資料 1 箱 65（7-10） 光碟片 1 片 66（7-11） 支付命令狀 3 張 67（7-12） 手寫資料 1 張
附表㈦：搜索處所：臺中市○○區○○○路0 段000 號（○○公司、王君南）（保管字號：108 年度保管檢字第129 號2-1 ） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 68（1） 承攬工程契約書 1 冊
附表㈧：搜索處所：雲林縣○○鄉○○路000號（趙瑞和辦公室）（保管字號：108 年度保管檢字第129 號2-1 ） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 69（20-1） 行政中心簽呈影本等相關資料 17張 詳原審扣案物卷5第293至326頁
附表㈨：搜索處所：南投縣○○市○○路000巷0號（覃慧芬）（保管字號：108 年度保管檢字第129 號2-1 ） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 70（13-1-1） ○○公司臺銀帳戶存摺影本 3 張 71（13-1-2） 發票影本 1 張 72（13-1-3） ○○公司代收票據紀錄簿 3 張 73（13-1-4） 覃慧芬手機簡訊紀錄 1 本 74（13-1-5） 覃慧芬與周銀燈LINE對話紀錄 1 本 75（13-1-6） 合約書 1 本 76（13-1-7） ○○公所工程變更設計說明書 1 本 77（13-1-8） ○○公司105 年進項資料 1 本 78（13-1-9） ○○公司106 年進項資料 1 本 79（13-1-10） 覃慧芬電腦資料光碟 1 片 80（13-1-11） 覃慧芬yahoo信箱郵件資料 1 本
附表㈩：搜索處所：南投縣○○市○○路000巷0號（覃慧芬）（保管字號：108 年度保管檢字第129 號2-1 ） 編號/ （原始編號） 物品名稱 數 量 備註 81（13-1） ○○實業有限公司臺銀帳戶存摺影本 1 本
附表：楊景州所有（保管字號：108 年度保管檢字第129 號2-2 ） 編號 物品名稱 數 量 備註 1 IPHONE（門號000-000000；密碼000000）（含手機充電線1條） 1 支
附表四、通訊監察書相關依據及出處姓名 監聽譯文書、監察時間 出處 吳上風 通話時間：105 年6 月28日至106 年6 月8 日 ①彰化地院105 年聲監字第628 號通訊監察書監聽時間：105 年6 月9 日至7 月8 日10時止監聽電話：0000-000000 ②彰化地院105 年聲監續字第482 號通訊監察書監聽時間：105 年7 月8 日至8 月6 日10時止監聽電話：0000-000000 ③彰化地院105 年聲監續字第564 號通訊監察書監聽時間：105 年8 月6 日至9 月4 日10時止監聽電話：0000-000000 ④彰化地院105 年聲監續字第617 號通訊監察書監聽時間：105 年9 月4 日至10月3 日10時止監聽電話：0000-000000 ⑤彰化地院105 年聲監續字第668 號通訊監察書監聽時間：105 年10月3 日至11月1 日10時止監聽電話：0000-000000 ⑥彰化地院105 年聲監續字第740 號通訊監察書監聽時間：105 年11月1 日至11月30日10時止監聽電話：0000-000000 ⑦彰化地院105 年聲監續字第789 號通訊監察書監聽時間：105 年11月30日至12月29日10時止監聽電話：0000-000000 ⑧彰化地院106 年聲監續字第61號通訊監察書監聽時間：106 年1 月27日至2 月25日10時止監聽電話：0000-000000 ⑨彰化地院106 年聲監續字第420 號通訊監察書監聽時間：106 年5 月23日至6 月21日10時止監聽電話：0000-000000 ①原審函調資料卷一第223至224 頁。 ②原審函調資料卷一第225至226 頁。 ③原審函調資料卷一第227至228 頁。 ④原審函調資料卷一第229至230 頁。 ⑤原審函調資料卷一第231至232 頁。 ⑥原審函調資料卷一第233至234 頁。 ⑦原審函調資料卷一第235至236 頁。 ⑧原審函調資料卷一第239至240 頁。 ⑨原審函調資料卷一第247至248 頁。 吳燦欽 通話時間：105 年7 月5 日至106 年2 月3 日 ①彰化地院105 年聲監續字第376 號通訊監書監聽時間：105 年6 月9 日至7 月8 日10時止監聽門號：0000-000000 ②彰化地院105 年聲監續字第472 號通訊監書監聽時間：105 年7 月8 日至8 月6 日10時止監聽門號：0000-000000 ③彰化地院105 年聲監續字第562 號通訊監察書監聽時間：105 年8 月6 日至9 月4 日10時止監聽門號：0000-000000 ④彰化地院105 年聲監續字第666 號通訊監察書監聽時間：105 年10月3 日至11月1 日10時止監聽門號：0000-000000 ⑤彰化地院105 年聲監續字第737 號通訊監察書監聽時間：105 年11月1 日至11月30日10時止監聽門號：0000-000000 ⑥彰化地院105 年聲監續字第786 號通訊監察書監聽時間：105 年11月30日至12月29日10時止監聽門號：0000-000000 ⑦彰化地院106 年聲監續字第58號通訊監察書監聽時間：106 年1 月27日至2 月25日10時止監聽電話：0000-000000 ①原審函調資料卷一第199至200 頁。 ②原審函調資料卷一第201至202 頁。 ③原審函調資料卷一第203至204 頁。 ④原審函調資料卷一第207至208 頁。 ⑤原審函調資料卷一第209至210 頁。 ⑥原審函調資料卷一第211至212 頁。 ⑦原審函調資料卷一第215至216 頁。 楊景州 通話時間：106 年1 月25日至8 月29日 ①雲林地院105 年聲監字第1255號通訊監察書監聽時間：105 年12月30日至106 年1 月28日10時止監聽門號：0000-000000 ②雲林地院106 年聲監續字第106 號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至2 月26日10時止監聽門號：0000-000000 ③雲林地院106 年聲監續字第958 號通訊監察書監聽時間：106 年8 月19日至9 月17日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷一第395至396 頁。 ②原審函調資料卷一第397至398 頁。 ③原審函調資料卷一第411至412 頁。 丁偉鵬 通話時間：106 年1 月25日至4 月27日 ①雲林地院105 年聲監字第1254號通訊監察書監聽時間：105 年12月30日至106 年1 月28日10時止監聽門號：0000-000000 ②雲林地院106 年聲監續字第105 號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至106 年2 月26日10時止監聽門號：0000-000000 ③雲林地院106 年聲監續字第262 號通訊監察書監聽時間：106 年2 月26日至106 年3 月27日10時止監聽門號：0000-000000 ④雲林地院106 年聲監續字第368 號通訊監察書監聽時間：106 年3 月27日至106 年4 月25日10時止監聽門號：0000-000000 ⑤雲林地院106 年聲監續字第262 號通訊監察書監聽時間：106 年4 月25日至106 年5 月24日10時止監聽門號：0000-000000 ①至⑤原審函調資料卷一第371 至380 頁。 王君南 通話時間：106年1月25日至6 月8 日 ①雲林地院105 年聲監字第1249號通訊監察書監聽時間：105 年12月30日至106 年1 月28日10時止監聽門號：0000-000000 ②雲林地院106 年聲監續字第100 號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至2 月26日10時止監聽門號：0000-000000 ③雲林地院106 年聲監續字第363 號通訊監察書監聽時間：106 年3 月27日至4 月25日10時止監聽門號：0000-000000 ④雲林地院106 年聲監續字第476 號通訊監察書監聽時間：106 年4 月25日至5 月24日10時止監聽門號：0000-000000 ⑤雲林地院106 年聲監續字第591 號通訊監察書監聽時間：106 年5 月24日至6 月22日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷一第251至252 頁。 ②原審函調資料卷一第253至254 頁。 ③原審函調資料卷一第257至258 頁。 ④原審函調資料卷一第259至260 頁。 ⑤原審函調資料卷一第261至262 頁。 周銀燈 通話時間：105 年12月30日至106 年4 月20日 ①雲林地院105 年聲監字第1252號通訊監察書監聽時間：105 年12月30日至106 年1 月28日10時止監聽門號：0000-000000 ②雲林地院106 年聲監續字第103 號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至2 月26日10時止監聽門號：0000-000000 ③雲林地院106 年聲監續字第366 號通訊監察書監聽時間：106 年3 月27日至4 月25日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷一第323至324 頁。 ②原審函調資料卷一第325至326 頁。 ③原審函調資料卷一第329至330 頁。 有田公司 通話間：106 年1 月25日至7 月18日 ①雲林地院105 年聲監字第1250號通訊監察書監聽時間：105 年12月30日至106 年1 月28日10時止聽門號：00-0000000 ②雲林地院106 年聲監續字第101 號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至2 月26日10時止聽門號：00-0000000 ③雲林地院106 年聲監續字第258 號通訊監察書監聽時間：106 年2 月26日至3 月27日10時止聽門號：00-0000000 ④雲林地院106 年聲監續字第364 號通訊監察書監聽時間：106 年3 月27日至4 月25日10時止聽門號：00-0000000 ⑤雲林地院106 年聲監續字第477 號通訊監察書監聽時間：106 年4 月25日至5 月24日10時止聽門號：00-0000000 ⑥雲林地院106 年聲監續字第592 號通訊監察書監聽時間：106 年5 月24日至6 月22日10時止聽門號：00-0000000 ⑦雲林地院106 年聲監續字第711 號通訊監察書監聽時間：106 年6 月22日至7 月21日10時止聽門號：00-0000000 ⑧雲林地院106 年聲監字第75號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至2 月26日10時止監聽門號：00-0000000 ⑨雲林地院106 年聲監續字第717 號通訊監察書監聽時間：106 年6 月22日至7 月21日10時止監聽門號：00-0000000 ①原審函調資料卷一第275至276 頁。 ②原審函調資料卷一第277至278 頁。 ③原審函調資料卷一第279至280 頁。 ④原審函調資料卷一第281至282 頁。 ⑤原審函調資料卷一第283至284 頁。 ⑥原審函調資料卷一第285至286 頁。 ⑦原審函調資料卷一第287至288 頁。 ⑧原審函調資料卷一第419至420 頁。 ⑨原審函調資料卷一第429至430 頁。 許鴻維 通話時間：105 年12月30日至106 年2 月13日 ①雲林地院105 年聲監字第1251號通訊監察書監聽時間：105 年12月30日至106 年1 月28日10時止監聽門號：0000-000000 ②雲林地院106 年聲監續字第102 號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至2 月26日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷一第299至300 頁。 ②原審函調資料卷一第301至302 頁。 王明賢 通話時間：106 年2 月8 日至2 月10日 ①雲林地院106 年聲監字第76號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至2 月26日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷一第441至442 頁。 陳裕太 通話時間：106 年2 月10日至4 月27日 ①雲林地院106 年聲監字第78號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至2 月26日10時止監聽門號：0000-000000 ②雲林地院106 年聲監續字第371 號通訊監察書監聽時間：106 年3 月27日至4 月25日10時止監聽門號：0000-000000 ③雲林地院106 年聲監續字第484 號通訊監察書監聽時間：106 年4 月25日至5 月24日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷一第453至454 頁。 ②原審函調資料卷一第457至458 頁。 ③原審函調資料卷一第459至460 頁。 蔡玉紂 通話時間：106 年2 月10日至5 月5 日 ①雲林地院106 年聲監續字第101 號通訊監察書監聽時間：106 年1 月28日至2 月26日10時止監聽門號：0000-000000 ②雲林地院106 年聲監續字第477 號通訊監察書監聽時間：106 年4 月25日至5 月24日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷一第277至278 頁。 ②原審函調資料卷一第283至284 頁。 趙瑞和 通話時間：106 年3 月13日至3 月16日 ①雲林地院106 年聲監字第187 號通訊監察書監聽時間：106 年2 月26日至3 月27日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷二第9 至10頁。 吳嘉榮 通話時間：106 年4 月19日至10月12日 ①雲林地院106 年聲監字第279 號通訊監察書監聽時間：106 年3 月27日至4 月25日10時止監聽門號：0000-000000 ②雲林地院106 年聲監續字第602號通訊監察書監聽時間：106 年5 月24日至6 月22日10時止監聽門號：0000-000000 ③雲林地院106 年聲監續字第1102號通訊監察書監聽時間：106 年9 月17日至10月16日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷二第29至30頁。 ②原審函調資料卷二第33至34頁。 ③原審函調資料卷二第41至42頁。 覃慧芬 通話時間：106 年3 月20日至4 月26日 ①雲林地院106 年聲監字第180 號通訊監察書監聽時間：106 年2 月26日至3 月27日10時止監聽門號：0000-000000 ②雲林地院106 年聲監續字第372 號通訊監察書監聽時間：106 年3 月27日至4 月25日10時止監聽門號：0000-000000 ③雲林地院106 年聲監續字第485 號通訊監察書監聽時間：106 年4 月25日至5 月24日10時止監聽門號：0000-000000 ①原審函調資料卷一第475至476 頁。 ②原審函調資料卷一第477至478 頁。 ③原審函調資料卷一第479至480 頁。